Правовые акты (Нормативная база) Москвы
Внимание! С данным правовым актом связанно ещё 2 документа.
Подробнее смотрите в конце текущей страницы.
Распоряжение мэра Москвы
№ 53-РМ от 25 января 2001 года
Об утверждении Положения о конкурсном размещении городских государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг при реализации инвестиционных программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых из городских источников
В Москве с 1993 г. на постоянной основе осуществляется конкурсное
размещение заказов по реализации городской инвестиционной программы.
Нормативно-правовая база Российской Федерации и города Москвы по
конкурсному размещению заказов по поставкам товаров, выполнению работ,
оказанию услуг для государственных и городских нужд за истекший период
неоднократно изменялась и совершенствовалась.
В связи с принятием Федерального закона от 6 мая 1999 г. N 97-ФЗ
"О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд" и Закона города Москвы
от 10 марта 2000 г. N 4 "О городских государственных заказах":
1. Утвердить Положение о конкурсном размещении городских
государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг при реализации инвестиционных программ капитального
строительства (реконструкции), финансируемых из городских источников
(приложение 1).
2. Утвердить состав и Положение о Московской межотраслевой
комиссии по координации деятельности при организации конкурсов, торгов
и закупок продукции для реализации программ капитального строительства
(реконструкции), финансируемых из городских источников (приложения
2,3).
3. Проведение конкурсов по объектам, определенным городской
инвестиционной программой капитального строительства (реконструкции),
осуществляется городскими инвесторами в строгом соответствии с
утвержденным Положением (п.1).
4. Установить, что размещение городских государственных заказов
на объекты, входящие в городскую инвестиционную программу капитального
строительства (реконструкции) и финансируемые из городских источников,
осуществляется в соответствии с Федеральными законами, Указами
Президента Российской Федерации, законами города Москвы,
постановлениями Правительства Москвы и настоящим Положением (п.1).
5. Установить, что разработка нормативно-методических документов
по организации конкурсов при реализации городских инвестиционных
программ капитального строительства (реконструкции), возлагается на
Департамент экономической политики и развития г. Москвы, Управление
экономической, научно-технической и промышленной политики в
строительной отрасли Правительства Москвы и Московскую межотраслевую
комиссию по координации деятельности при организации конкурсов, торгов
и закупок продукции для реализации программ капитального строительства
(реконструкции), финансируемых из городских источников (п. 2).
6. Признать утратившими силу пп. 2, 3, 4 распоряжения Мэра от 25
сентября 1997 г. N 767-РМ "О новой редакции инструкций, утвержденных
распоряжением Мэра Москвы от 23.12.96 N 617/1-РМ "Об организации
конкурсов при реализации инвестиционных программ, финансируемых из
городских источников" вместе с приложениями 1, 2, 4, 5 и распоряжение
Мэра от 2 марта 1998 г. N 192-РМ "О дополнении распоряжения Мэра
Москвы от 25.09.97 N 767-РМ по введению независимой экономической
экспертизы на стадии принятия решения при проведении конкурсов на
размещение городского заказа".
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Премьера Правительства Москвы Ресина В. И. и
заместителя Премьера Правительства Москвы Росляка Ю. В.
П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков
Приложение 1
к распоряжению Мэра Москвы
от 25 января 2001 г.
N 53-РМ
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном размещении городских государственных заказов
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных программ капитального строительства
(реконструкции), финансируемых из городских источников
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Сфера применения настоящего Положения
1.1. Положение о конкурсном размещении городских государс-
твенных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг при реализации инвестиционных программ капитального строи-
тельства (реконструкции), финансируемых из городских источников,
(в дальнейшем - Положение) разработано на базе распоряжения Мэра
Москвы от 25 сентября 1997 г. N 767-РМ "О новой редакции инструк-
ций, утвержденных распоряжением Мэра Москвы от 23.12.96 N 617/1-РМ
"Об организации конкурсов при реализации инвестиционных программ,
финансируемых из городских источников", на основании:
- требований Закона Российской Федерации от 6 мая 1999 г. N
97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд";
- требований Указа Президента Российской Федерации от 8 апре-
ля 1997 г. N 305 "О первоочередных мерах по предотвращению корруп-
ции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки про-
дукции для государственных нужд";
- требований Закона города Москвы от 10 марта 2000 г. N 4 "О
городских государственных заказах".
1.2. Государственный заказчик городского заказа размещает за-
казы по реализации программ капитального строительства (реконс-
трукции), путем проведения конкурсов, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, города Москвы и настоящим
Положением.
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в
процессе подготовки и проведения конкурсов на размещение заказов
по реализации программ капитального строительства (реконструкции),
принятых Правительством Москвы и финансируемых из городских источ-
ников (городской бюджет и заемные средства, привлекаемые под пору-
чительство Правительства Москвы), в том числе: проведение конкур-
сов по выбору заказчика, конкурсов (подрядных торгов) по выбору
подрядчика на выполнение проектных и (или) строительных работ,
конкурсов на поставку оборудования, материалов и др. (далее - кон-
курсов).
1.4. Положение предусматривает организацию согласованных
действий, защиту прав и законных интересов всех лиц при подготовке
и проведении конкурсов, а также содержит требования, предъявляемые
к формированию конкурсной документации, критериям оценки конкурс-
ных предложений и формам необходимых документов.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
В настоящем Положении используются следующие основные поня-
тия:
Городская программа капитального строительства (реконструк-
ции) - перечень объектов со сроками их ввода, финансирование, про-
ектирование и строительство (реконструкция) которых гарантируется
Правительством Москвы в пределах установленных лимитов.
Городской государственный заказ на реализацию программ капи-
тального строительства (реконструкции) - государственный контракт
(договор) на поставку товаров, производство работ, оказание услуг,
необходимых для реализации городских программ капитального строи-
тельства (реконструкции) за счет средств бюджета города Москвы и
заемных средств, привлекаемых под поручительство Правительства
Москвы.
Государственный заказчик городского заказа (далее - Заказчик)
по реализации программ капитального строительства (реконструкции)
- Правительство Москвы или уполномоченный им орган городской адми-
нистрации, государственное унитарное предприятие города, государс-
твенное учреждение, которому предоставлены Правительством Москвы
финансовые ресурсы на соответствующие цели в пределах средств,
предусмотренных в бюджете города и программе долговых обязатель-
ств, и право распоряжаться этими ресурсами для реализации городс-
кой программы капитального строительства (реконструкции). Заказчик
уполномочен осуществлять функции инвестора и принимать решение о
проведении конкурса по объектам, предусматриваемым городской прог-
раммой капитального строительства (реконструкции). Заказчик сам
выступает Организатором конкурса, либо делегирует функции Органи-
затора конкурса другому юридическому лицу.
Заказчик несет ответственность за полноту, качество и сроки
выполнения городского заказа перед Правительством Москвы.
Поставщик (исполнитель городского заказа) - любое юридическое
или физическое лицо (победитель конкурса), независимо от организа-
ционно-правовой формы и формы собственности, которое обладает ква-
лификацией, ресурсами, разрешительными документами в установленных
законом случаях и т.д., необходимыми для реализации соответствую-
щего городского государственного заказа и заключившее в соответс-
твии с условиями конкурса контракт (договор) на выполнение городс-
кого заказа.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, За-
казчик вправе выбрать поставщика (исполнителя городского заказа)
без конкурса.
Конкурс - способ выявления поставщика (исполнителя городского
заказа) на поставку товаров, выполнение работ, услуг, необходимых
для реализации программы капитального строительства (реконструк-
ции), на основе сравнения поступивших предложений по выполнению
заказа и выбора предложения с лучшими условиями.
Объект государственного заказа - объект, совокупность объек-
тов, пусковой комплекс, к которому относится предмет конкурса.
Предмет конкурса - деятельность по производству продукции
(товаров), выполнение работ, услуг, в совокупности необходимых для
осуществления проектирования и (или) строительства конкурсного
объекта, на право осуществления которой заключается государствен-
ный контракт (договор).
Организатор конкурса - Заказчик или юридическое лицо, которо-
му Заказчик на условиях договора передал функции по организации и
проведению конкурса.
Участник конкурса (претендент) - поставщик (исполнитель го-
родского заказа), осуществляющий деятельность по производству про-
дукции (товаров, работ, услуг), которая соответствует предмету
конкурса, и подавший заявку на участие в конкурсе в установленном
порядке.
Заявка на участие в конкурсе - письменное подтверждение
Участника конкурса о его согласии участвовать в конкурсе на объяв-
ленных условиях.
Конкурсное предложение - письменное обязательство Участника
конкурса выполнять городской государственный заказ в соответствии
с требованиями конкурсной документации и представляемым Участником
предложением. Конкурсное предложение должно содержать необходимые
обоснования, предусмотренные условиями конкурса, в том числе све-
дения об Участнике и т.д.
Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказ-
чиком в целях организации и проведения конкурсов по размещению го-
родских государственных заказов по реализации программы капиталь-
ного строительства (реконструкции). Решение о составе Конкурсной
комиссии и назначении Председателя принимает Заказчик.
Исполнитель конкурса - юридическое лицо, которое может прив-
лекаться Организатором конкурса для подготовки конкурсной докумен-
тации, публикации объявлений о проведении конкурса, организацион-
ного обеспечения конкурса и экспертиз, а также выполнения других
функций, которые Организатор конкурса или Конкурсная комиссия име-
ют право ему делегировать.
Конкурсная документация - комплект документов, содержащих ис-
ходную информацию о технических, коммерческих, организационных и
иных характеристиках объекта и предмета конкурса, требованиях к
его Участникам, а также об условиях и процедуре конкурса.
Стартовая стоимость контракта (договора) - начальная стои-
мость выполнения государственного заказа, определенная на основе
сметных расчетов или иным путем. Стартовая стоимость выполнения
заказа указывается в конкурсной документации.
3. Законодательство Российской Федерации и города Москвы
о конкурсах на размещение заказов для реализации
городских программ капитального строительства
3.1. Размещение заказов по реализации городской программы ка-
питального строительства (реконструкции) производится путем прове-
дения одноэтапных открытых конкурсов, кроме установленных законо-
дательством Москвы случаев. Решение о проведении конкурса по объ-
ектам, предусматриваемым городской программой капитального строи-
тельства (реконструкции), принимает Заказчик.
В процессе реализации городской программы могут быть в уста-
новленном порядке изменены перечни заказов, размещаемых по конкур-
су, сроки проведения конкурсов и закрепление заказов за городскими
инвесторами исходя из гарантируемых Правительством Москвы объемов
финансирования и установленных им объемов и сроков строительства.
Правительством Москвы может быть принято решение о проведении
конкурса до утверждения городской программы, оформляемое постанов-
лением Правительства Москвы.
Порядок формирования и утверждения городских программ капи-
тального строительства (реконструкции) определяется постановления-
ми Правительства Москвы.
3.2. С целью учета специфических условий выполнения заказов и
особенностей проведения конкурсов по определенным группам объектов
настоящее Положение может быть дополнено и конкретизировано путем
внесения в него соответствующих дополнений и изменений в установ-
ленном порядке.
При проведении конкурсов в соответствии с настоящим Положени-
ем необходимо также руководствоваться следующими нормативными до-
кументами:
Порядок оценки оферт и выбора победителя конкурсов среди за-
казчиков, проектных и подрядных организаций при реализации инвес-
тиционных программ, финансируемых из городских источников, утвер-
жденный постановлением Правительства Москвы от 6 октября 1998 г.
N 762;
Методика по организации и проведению конкурсов, оценке пред-
ложений претендентов и выбору организации-застройщика в целом по
микрорайону (кварталу) при реализации инвестиционной программы
Правительства Москвы, утвержденная постановлением Правительства
Москвы от 15 декабря 1998 г. N 968;
Методика выбора организации-исполнителя подрядных торгов, ут-
вержденная постановлением Правительства Москвы от 27 апреля 1999 г.
N 361;
Методика проведения конкурсов заказчиков-застройщиков, гене-
ральных проектных и строительных организаций на стадии разработки
предпроектной документации, утвержденная постановлением Правитель-
ства Москвы от 27 апреля 1999 г. N 363;
Инструкция по проведению конкурсов субподрядных организа-
ций, утвержденная постановлением Правительства Москвы от 27 апреля
1999 г. N 362;
Методика и нормативы для определения размера затрат на про-
ведение торгов и конкурсов при реализации московской городской
программы капитального строительства, утвержденные распоряжением
Премьера Правительства Москвы от 7 октября 1998 г. N 1112-РП.
4. Контроль за проведением конкурсов и координация их проведения
4.1. Контроль за конкурсным размещением заказов при реализа-
ции городских программ капитального строительства (реконструкции),
урегулирование спорных отношений, возникающих между задействован-
ными в конкурсе лицами, методологическое руководство по соблюдению
нормативных правовых актов полностью обеспечивает Московская ме-
жотраслевая комиссия по координации деятельности при организации
конкурсов, торгов и закупок продукции для реализации программ ка-
питального строительства (реконструкции), финансируемых из городс-
ких источников.
4.2. Московская межотраслевая комиссия по координации дея-
тельности при организации конкурсов, торгов и закупок продукции
для реализации программ капитального строительства (реконструк-
ции), финансируемых из городских источников, действует на основа-
нии Положения.
Состав Московской межотраслевой комиссии по координации дея-
тельности при организации конкурсов, торгов и закупок продукции
для реализации программ капитального строительства (реконструк-
ции), финансируемых из городских источников утверждается распоря-
жением Мэра Москвы.
4.3. Изменения в Положение о Московской межотраслевой комис-
сии по координации деятельности при организации конкурсов, торгов
и закупок продукции для реализации программ капитального строи-
тельства (реконструкции), финансируемых из городских источников и
в состав Московской межотраслевой комиссии по координации деятель-
ности при организации конкурсов, торгов и закупок продукции для
реализации программ капитального строительства (реконструкции),
финансируемых из городских источников, вносятся на основании рас-
поряжений Мэра Москвы.
5. Требования к участникам конкурса
5.1. После принятия решения о проведении конкурса государс-
твенный заказчик выполняет функции Организатора конкурса или пере-
дает функции по организации и проведению конкурса юридическому ли-
цу на условиях заключаемого договора. Организатор составляет еже-
годные (квартальные, месячные) календарные графики проведения кон-
курсов и проводит другие организационные мероприятия по исполнению
конкурсов.
5.2. Участником конкурса может быть поставщик продукции (то-
варов), исполнитель работ, услуг, осуществляющий деятельность по
производству продукции (товаров), работ, услуг и имеющий квалифи-
кацию, финансовые средства, производственные мощности, оборудова-
ние или иные ресурсы, необходимые для производства такой продукции
(товаров), работ, услуг, а также разрешительные документы, необхо-
димые для выполнения соответствующего городского заказа.
5.3. Участником конкурса не может быть юридическое (или физи-
ческое) лицо, находящееся в состоянии реорганизации (разделения,
слияния, присоединения), или ликвидации, на имущество которого на-
ложен арест (на стадии исполнительного производства), или находя-
щееся на стадии конкурсного производства.
5.4. Организатор вправе требовать от Участников сведения об
их соответствии установленным конкурсным требованиям, в том числе
сведения о выполнении своих обязательств перед городскими госу-
дарственными заказчиками по ранее заключенным контрактам (догово-
рам) на выполнение городских государственных заказов.
5.5. Организатор конкурса устанавливает единые требования ко
всем Участникам конкурса. Требования к Участникам должны включать-
ся в состав конкурсной документации. Состав требований определяет-
ся спецификой предмета конкурса.
5.6. Организатор обязан отстранить Участника конкурса на лю-
бом этапе его проведения в случае предоставления Участником недос-
товерных сведений о его соответствии установленным конкурсным тре-
бованиям.
6. Участие в конкурсе иностранных поставщиков (претендентов)
Иностранные поставщики (претенденты) могут принимать участие
в конкурсе в случае, если производство товаров (работ, услуг) для
государственных нужд в Российской Федерации отсутствует или эконо-
мически нецелесообразно.
7. Обмен сведениями между организатором конкурса и
участниками конкурса
Обмен сведениями между Участниками конкурса с одной стороны
и Организатором и (или) Конкурсной комиссией и (или) Исполнителем
конкурса с другой стороны осуществляется в письменной форме в со-
ответствии с настоящим Положением. Возможно использование других
средств обмена информацией при условии дальнейшего подтверждения
сведений в письменной форме.
8. Протокол проведения конкурса
8.1. При проведении конкурса Организатор или по его поручению
Конкурсная комиссия обязана вести протокол. В протоколе проведения
конкурса указываются:
а) краткое описание предмета конкурса;
б) наименования и адреса Участников;
в) перечень Участников, не прошедших предварительный отбор (в
случае проведения такого отбора);
г) стоимости выполнения заказа, предложенные Участниками;
д) наименование победителя конкурса и итоговая цена контракта
(договора);
е) основания принятия решений об отклонении заявок или пред-
ложений Участников в соответствии с настоящим Положением;
ж) причины, по которым контракт (договор) не заключен;
з) обоснование выбора вида конкурса;
и) нарушения, выявленные при проведении конкурса.
8.2. После окончания конкурса сведения, предусмотренные под-
пунктами "а", "б" и "д" пункта 8.1, предоставляются поставщикам
продукции (исполнителям работ, услуг), которые приобрели конкурс-
ную документацию, по их письменному требованию.
После окончания конкурса сведения, предусмотренные подпункта-
ми "а" - "ж" пункта 8.1, предоставляются Участникам конкурса по
их письменному требованию.
8.3. Организатор конкурса не вправе предоставлять сведения,
составляющие служебную или коммерческую тайну.
9. Виды конкурсов. Размещение городского заказа
Решение о виде конкурса (открытый, закрытый, двухэтапный) и
необходимости проведения предварительного отбора (квалификации)
Участников конкурса, а также о выборе поставщика (исполнителя го-
родского заказа) без конкурса принимается Заказчиком в соответс-
твии с действующим законодательством.
Наиболее предпочтительным является проведение открытого одно-
этапного конкурса. В открытом конкурсе может участвовать любая ор-
ганизация, удовлетворяющая требованиям к Участникам конкурса.
В закрытом конкурсе участвуют только специально приглашенные
организации.
При проведении двухэтапного конкурса на первом этапе Участни-
ки дают предварительные предложения (без указания стоимости и сро-
ков выполнения заказа). На втором этапе после переговоров с Орга-
низатором и (или) уточнения конкурсных требований Участники дают
окончательные предложения с указанием стоимости и сроков выполне-
ния заказа.
10. Антимонопольное регулирование проведения конкурсов
Отношения, возникающие между Заказчиком либо Организатором
конкурса и Участниками конкурса в процессе проведения конкурса и
влияющие на конкуренцию на рынках продукции (товаров), работ, ус-
луг, регулируются антимонопольным законодательством.
II. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
11. Предварительный (квалификационный) отбор участников открытого
конкурса
11.1. Организатор вправе проводить предварительный отбор
(квалификацию) Участников конкурса с целью определения соответс-
твия надежности, квалификации, опыта, технических, экономических,
финансовых, организационных и других потенциальных возможностей
Участников установленным Организатором требованиям по выполнению
конкретных работ и услуг, необходимых для реализации предмета кон-
курса. Показатели для предварительного отбора Участников и оценки
их квалификации устанавливаются Организатором исходя из особеннос-
тей конкретного конкурса и утверждаются Заказчиком.
Оценка квалификации Участников конкурса по решению Организа-
тора может осуществляться как на стадии предварительного отбора
(предварительная квалификация), так и в ходе рассмотрения конкурс-
ных предложений (без проведения предварительного отбора).
11.2. Извещение о проведении предварительного отбора должно
быть опубликовано Организатором в средствах массовой информации, в
том числе в официальном издании.
11.3. Извещение о предварительном отборе должно содержать пе-
речень требований к Участникам, на основе которых будет осущест-
вляться предварительный отбор.
11.4. Предварительный отбор Участников конкурса проводится
Конкурсной комиссией или ее рабочим органом - квалификационной ко-
миссией. Предложение о создании и составе квалификационной комис-
сии вносится Председателем Конкурсной комиссии.
Для проведения предварительного отбора квалификационная ко-
миссия или по поручению Организатора Исполнитель конкурса разраба-
тывает квалификационную документацию (документацию о предваритель-
ном отборе).
Комплект квалификационной документации Исполнитель конкурса
предоставляет каждому Участнику, который запрашивает такую доку-
ментацию, за плату, размер которой включает только расходы Испол-
нителя на ее изготовление и доставку Участнику.
11.5. Квалификационная документация должна содержать:
- инструкцию по подготовке и представлению заявок на участие
в предварительном отборе;
- краткое изложение условий контракта, заключаемого по итогам
конкурса;
- сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие
в предварительном отборе;
- требования к Участникам (показатели оценки квалификации,
финансового и экономического состояния, технического уровня и
т.д.), установленные Организатором и утвержденные Заказчиком;
11.6. Организатор или по его поручению Исполнитель конкурса
обязан ответить на любой запрос Участника о разъяснении квалифика-
ционной документации, полученный не позднее, чем за 10 дней до
окончания срока представления заявок на участие в предварительном
отборе. Ответ должен быть направлен в срок, позволяющий Участнику
своевременно представить заявку на участие в предварительном отбо-
ре. В случаях, когда, по мнению Организатора, запрос носит общий
характер, разъяснение направляется и другим Участникам конкурса.
11.7. Предварительный отбор проводится на основании сведений,
представленных Участниками конкурса (анкеты, открытая бухгалтерс-
кая отчетность и другие документы).
Процедура предварительного отбора включает:
- рассмотрение данных анкеты, сведений и документов, предс-
тавленных Участниками;
- анализ информации и оценку технических, организационных,
финансовых возможностей Участника;
- проверку сведений, представленных Участниками;
- составление в необходимых случаях экспертных заключений;
- вынесение решения о результатах предварительного отбора.
Квалификационная комиссия оценивает соответствие Участников
конкурсным требованиям и принимает решение только по тем показате-
лям и требованиям, которые приведены в конкурсной или квалификаци-
онной документации. Использование иных показателей и требований не
допускается. Решение квалификационной комиссии утверждается Заказ-
чиком по представлению Организатора конкурса.
К конкурсу не допускаются Участники:
- не удовлетворяющие требованиям к Участникам конкурса;
- не представившие в установленный срок (или представившие не
по форме) необходимые документы;
- не соответствующие техническим и иным условиям, сформулиро-
ванным в конкурсной квалификационной документации;
- представившие неполную, неточную или умышленно ложную ин-
формацию.
11.8. Результаты предварительного отбора оформляются протоко-
лом квалификационной комиссии и с учетом требований Заказчика.
Каждому Участнику, подавшему заявку на участие в предварительном
отборе, в трехдневный срок высылается уведомление о результатах
отбора и порядке дальнейшего проведения конкурса.
11.9. Организатор или по его поручению квалификационная ко-
миссия обязаны ответить на запрос Участника, не прошедшего предва-
рительный отбор, и изложить обоснования принятия решения.
Решение о прохождении Участником предварительного отбора не
может являться подтверждением достоверности сведений, сообщенных
Участником.
11.10. Полученные результаты проведенной квалификационной
оценки Участников могут учитываться при определении победителя
конкурса. Указанное условие должно быть отражено в конкурсной до-
кументации.
12. Извещение о проведении открытого конкурса
12.1. Текст информационного извещения о проведении конкурса
подготавливается Организатором либо по его поручению Исполнителем
конкурса и утверждается Организатором.
Извещение о проведении открытого конкурса в обязательном по-
рядке публикуется в официальном издании: журнале Мэрии Москвы
"Московские торги". Публикация в официальном издании Мэрии "Мос-
ковские торги" не исключает возможности публикации сообщений о
конкурсных мероприятиях в других средствах массовой информации по
усмотрению Организатора. Порядок обязательной официальной публика-
ции определен в приложении 2 к настоящему Положению.
Извещение о проведении конкурса публикуется не менее чем за
45 дней до даты окончания приема конкурсных предложений Участни-
ков.
12.2. Извещение об объявлении конкурса должно содержать ин-
формацию, установленную действующим законодательством. Примерная
форма извещения о проведении конкурса приведена в приложении 3 к
настоящему Положению.
До подготовки извещения должна быть утверждена конкурсная до-
кументация и уточнена, с учетом особенностей конкретного конкурса,
квалификационная анкета Участника.
12.3. Решение о дате объявления открытого конкурса принимает-
ся Организатором в соответствии с графиком проведения конкурсов.
Публикация извещения осуществляются Организатором или по его
поручению Исполнителем конкурса. Помимо обязательной публикации
извещения могут быть направлены адресные приглашения тем лицам,
участие которых в проводимом конкурсе, по мнению Организатора, яв-
ляется целесообразным.
13. Условия предоставления конкурсной документации и
участия в конкурсе
13.1. Право на приобретение конкурсной документации имеют
поставщики продукции (товаров), исполнители работ, услуг, прошед-
шие предварительный отбор в случае его проведения и оплатившие
конкурсную документацию, если такая плата установлена.
Плата за конкурсную документацию не должна превышать расходы
на ее изготовление и доставку Участникам.
После изучения конкурсной документации и принятия решения о
своем участии в конкурсе в соответствии с условиями конкурсной до-
кументации Участники представляют Организатору или иному лицу,
действующему по поручению Организатора, заявки на свое участие в
конкурсе. Типовая форма заявки приведена в приложении 4 к настоя-
щему Положению.
При проведении конкурса с предварительным отбором (квалифика-
цией) право дальнейшего участия в конкурсе имеют Участники, про-
шедшие предварительный отбор, приобретшие конкурсную документацию
и внесшие задаток.
13.2. Необходимым условием участия в конкурсе является внесе-
ние задатка. Задаток является обеспечением обязательств Участника.
Сумма задатка определяется Заказчиком в соответствии с настоящим
Положением. Размер задатка не должен превышать 3 процентов старто-
вой стоимости контракта (договора). Обеспечением заявки на участие
в конкурсе могут также служить банковская гарантия, залог, поручи-
тельство органа государственной власти.
При стартовой стоимости контракта (договора) на сумму менее
2500 установленных законом размеров минимальной месячной оплаты
труда, Организатор может не требовать обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе.
13.3. Денежные задатки Участников конкурса вносятся на теку-
щий счет Организатора конкурса и после объявления результатов кон-
курса возвращаются другим его Участникам, не признанным победите-
лями.
Задаток победителя является обеспечением исполнения обяза-
тельств по контракту, который остается у Организатора до окончания
срока, установленного в контракте (договоре), по сданному в экс-
плуатацию объекту конкурса и возвращается в случае полного испол-
нения победителем конкурса своих обязательств по заключенному
контракту (договору) в порядке, определяемом в контракте (догово-
ре).
Возврат задатка не может быть затребован Участниками ранее
чем до истечения трех дней со дня объявления результатов конкурса.
13.4. Задаток не возвращается Участнику в случаях:
- отзыва им заявки и (или) конкурсных предложений после даты
окончания их приема;
- если была выявлена недостоверность сведений, содержащихся в
анкете Участника конкурса.
Задатки не возвращаются победителю конкурса (исполнителю го-
родского заказа) в случаях:
- его отказа от заключения контракта (договора);
- если по вине победителя конкурса контракт (договор) между
ним и Заказчиком не был заключен в срок;
- если заключенный контракт не исполнен по вине победителя.
Решение о невозврате задатка на участие в конкурсе, вследс-
твие указанных обстоятельств, принимается Заказчиком на основании
протокола Конкурсной комиссии. Сумма невозвращенного задатка оста-
ется в распоряжении Заказчика.
14. Содержание конкурсной документации
14.1. Состав конкурсной документации, порядок ее подготовки и
согласования определяет Организатор, исходя из особенностей объек-
та и предмета конкурса и с учетом действующих норм и правил.
В конкурсной документации должна быть предусмотрена техни-
ко-экономическая информация в объеме, достаточном для принятия по-
тенциальным Участником решения об участии в конкурсе и подготовке
обоснованных конкурсных предложений.
Разработка специальных разделов конкурсной документации, в
том числе относящихся к проектно-изыскательской, проектно-конс-
трукторской и подрядной деятельности, может осуществляться только
организациями, имеющими лицензии на выполнение соответствующих ви-
дов работ.
14.2. Состав и основные показатели конкурсной документации и
условия проведения конкурса утверждаются Председателем Конкурсной
комиссии.
14.3. Конкурсная документация должна соответствовать следую-
щим общим требованиям:
- документация должна быть разработана таким образом, чтобы
возможность неоднозначной трактовки положений, изложенных в ней,
была полностью исключена;
- при описании предмета и условий конкурса должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требова-
ниями действующих нормативных документов.
14.4. Конкурсная документация должна состоять из следующих
основных разделов:
- информационные материалы;
- условия и порядок проведения конкурса;
- техническая часть, в том числе разрешительная и проект-
но-сметная документация;
- инструкция Участникам;
- проект контракта (договора).
14.5. Раздел "Информационные материалы" включает:
- извещение о проведении открытого конкурса;
- форму заявки на участие в конкурсе;
- наименование государственного Заказчика городского заказа и
Организатора проводимого конкурса;
- сведения об организации Участника (квалификационная анке-
та), которые должны включаться в состав конкурсных предложений;
рекомендуемый состав сведений, в том числе сведения для проведения
анализа финансово-экономического состояния Участника, приведены в
приложении 5 к настоящему Положению.
- форму уведомления победителя о результатах конкурса; реко-
мендуемая форма приведена в приложении 7 к настоящему Положению.
14.6. Раздел "Условия и порядок проведения конкурса" включа-
ет:
- порядок предварительного отбора (оценки квалификации)
Участников;
- наименование, местоположение, краткая характеристика объек-
та конкурса, а также, в случае необходимости, технические специфи-
кации, планы, чертежи, эскизы;
- описание предмета конкурса;
- указание источников финансирования, принадлежности к го-
родскому (территориальному, отраслевому) заказу;
- перечень и требования к документам, которые должны быть
представлены Участником в подтверждение своей квалификации, в том
числе перечень документов, необходимых для участия в процедуре
предварительного отбора, если она предусмотрена (в соответствии с
разделом 11 настоящего Положения);
- контактные данные Организатора, Конкурсной комиссии и Ис-
полнителя конкурса, порядок представления документов Участниками,
в том числе даты начала и окончания подачи заявок, место приема и
адрес для почтовых отправлений, порядок упаковки, доставки и ре-
гистрации документов и т.д.;
- предупреждение о том, что заявки и документы, поступившие
после этой даты, не рассматриваются;
- Ф.И.О. представителя Исполнителя конкурса, уполномоченного
для проведения консультаций и приема документов, его телефон;
- указание места, где можно приобрести или ознакомиться с
конкурсной документацией; адрес и время, когда это можно сделать;
- стоимость документов и порядок их оплаты;
- стартовая (начальная) стоимость заказа;
- продолжительность проектирования и (или) строительства, ме-
сяц и год начала и завершения работ (ввода объекта в эксплуата-
цию);
- место, дата и время рассмотрения результатов предваритель-
ного отбора (квалификации);
- порядок уведомления Участников о результатах предваритель-
ного отбора (квалификации);
- перечень документов, который должен быть представлен Участ-
ником в составе своих конкурсных предложений;
- размер обеспечения заявки (задаток) на участие в конкурсе,
который должен внести Участник;
- сроки возврата задатков Участникам, не признанным победите-
лями;
- даты начала и окончания приема конкурсных предложений и
других документов Участников;
- порядок их упаковки и доставки, место приема предложений;
- порядок регистрации предложений;
- срок действия конкурсных предложений;
- дата заседания Конкурсной комиссии, на котором будет произ-
водиться вскрытие конвертов;
- показатели и критерии оценки конкурсных предложений и выбо-
ра победителя;
- срок, в течение которого должен быть подписан контракт (до-
говор);
- предупреждение о последствиях для Участника в случае невы-
полнения им обязательств, вытекающих из признания его победителем;
- разъяснение права Участника конкурса на апелляцию и описа-
ние процедуры ее подачи;
- сведения о ценовых преференциях (в случаях, когда они пре-
дусмотрены) для московских предприятий и предприятий из регионов,
с которыми имеются соответствующие межрегиональные соглашения;
- другая информация по решению Организатора конкурса и (или)
Конкурсной комиссии.
14.7. Состав технической части: в т.ч. разрешительной и про-
ектно-сметной документации, включаемой в конкурсную документацию,
определяется Организатором совместно с Заказчиком, исходя из ста-
дии ее проработки, а также степени сложности предмета конкурса.
При размещении заказа на выполнение полного инвестиционного
цикла или его части, включающей выполнение всех работ от начала
строительства объекта, в состав включаются документы, указывающие
на необходимость оформления Участником прав пользования земельным
участком или подтверждающие, что указанные права оформлены на иное
юридическое лицо.
14.8. Инструкция Участникам содержит требования по условиям
разработки и порядку оформления конкурсных предложений и, как пра-
вило, включает перечень документов, представляемых Участником,
прошедшим предварительный отбор (квалификацию), в том числе:
- копию платежного документа, подтверждающего внесение задат-
ка для участия в конкурсе и (или) копию банковской гарантии;
- конкурсное предложение, включающее расчет стоимости реали-
зации предмета конкурса с указанием порядка ее исчисления и расп-
ределения по видам работ, а также пояснительную записку с приложе-
нием необходимой экономической, технической и технологической до-
кументации, включая при необходимости чертежи, спецификации, рас-
четы и т.д.
14.9. Перечень документов, входящих в состав конкурсного
предложения Участника, может быть дополнен или изменен Организато-
ром конкурса и (или) Конкурсной комиссией.
Типовые формы конкурсных предложений разрабатываются с учетом
особенностей предмета и объекта конкурса (приложение 5 к настояще-
му Положению).
Конкурсные предложения должны строго соответствовать всем
требованиям, содержащимся в конкурсной документации.
14.10. Проект контракта (договора), включаемый в состав кон-
курсной документации, должен соответствовать действующему законо-
дательству и отражать специфику конкурса и условия выполнения тре-
буемых работ (услуг).
15. Разъяснение положений конкурсной документации
Участники конкурса вправе требовать от Организатора, Конкурс-
ной комиссии или Исполнителя конкурса разъяснения положений кон-
курсной документации. Организатор, Конкурсная комиссия или Испол-
нитель конкурса обязаны ответить на любой запрос о разъяснениях
положений конкурсной документации, полученной не позднее 10 дней
до окончания срока предоставления заявок. Ответ на запрос должен
быть направлен в сроки, позволяющие своевременно представить кон-
курсные предложения.
16. Подача заявок и конкурсных предложений
16.1. Срок представления заявок на участие в конкурсе и кон-
курсных предложений указывается в извещении и в условиях конкурса.
Прием заявок и конкурсных предложений от Участников заканчи-
вается не позднее чем за один день до начала рассмотрения конкурс-
ных предложений (дня оглашения конкурсных предложений). Заявки и
конкурсные предложения, поступившие после установленного срока, не
рассматриваются.
Даты поступления заявок и конкурсных предложений определяются
датами их регистрации.
16.2. Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной
форме и представляется в порядке, предусмотренном в конкурсной до-
кументации. Участнику выдается расписка в получении заявки на
участие в конкурсе и конкурсного предложения с указанием даты и
времени их получения.
16.3. Заявка на участие в конкурсе, полученная по истечении
срока подачи заявок, не принимается к рассмотрению и возвращается
подавшему ее Участнику.
16.4. Заявки на участие и конкурсные предложения представля-
ются в запечатанных двойных конвертах.
При проведении конкурса без предварительного отбора (квалифи-
кации) заявка на участие в конкурсе и конкурсное предложение
представляются одновременно в двух, вложенных один в другой, кон-
вертах. Во внешнем конверте должны находиться заявка, копия пла-
тежного документа, подтверждающего внесение задатка для участия в
конкурсе, и заклеенный и опечатанный печатью Участника конверт,
содержащий конкурсное предложение Участника и необходимые обосно-
вания к нему.
Для проведения конкурса с предварительным отбором (квалифика-
цией) сначала Участником подается заявка. После успешного прохож-
дения предварительного отбора Участники представляют два, вложен-
ных один в другой, конверта. Во внешнем конверте должны содержать-
ся копия ранее поданной заявки на участие в конкурсе, копия пла-
тежного документа, подтверждающего внесение задатка для участия в
конкурсе, и заклеенный конверт, содержащий конкурсное предложение
Участника и необходимые обоснования к нему. Внутренний конверт
должен быть опечатан печатью Участника.
Документы доставляются по адресу, указанному в объявлении о
конкурсе.
Внешние конверты в момент их приема вскрываются. Документы,
содержащиеся во внешнем конверте, и внутренний конверт регистриру-
ются в специальном журнале.
Внутренние конверты с конкурсными предложениями Участников не
вскрываются до момента оглашения предложений на заседании Конкурс-
ной комиссии и хранятся вместе с книгой регистрации в специальном
сейфе.
16.5. Несколько Участников могут представить совместное кон-
курсное предложение с проектом его реализации, содержащего разгра-
ничение ответственности Участников.
16.6. Участник, принимая в целом условия контракта (догово-
ра), содержащиеся в конкурсной документации, вправе предлагать от-
дельные изменения и выдвигать свои предложения относительно усло-
вий проекта контракта (договора).
16.7. Сведения, представляемые Участником в составе конкурс-
ных предложений, должны давать возможность проводить комплексную
оценку возможностей Участника и включать в себя в том числе:
- перечень наиболее крупных ранее реализованных заказов с их
основными характеристиками;
- бухгалтерский баланс и другие формы налоговой отчетности,
перечисленные в условиях конкурса;
- учредительные документы (устав, свидетельство о регистра-
ции), заверенные руководителем и печатью предприятия;
- анкеты по установленному образцу;
- копии лицензий на право производства продукции (товаров),
работ, оказания услуг, соответствующих предмету конкурса, заверен-
ные руководителем и печатью предприятия;
Сведения, предоставляемые Участником, включаются в его кон-
курсные предложения (рекомендуемые формы с критериями, применяемы-
ми на конкурсах по выбору инвестора, заказчика, строительной и
проектной организаций приведены в приложении 5 к настоящему Поло-
жению). Состав показателей конкурсного предложения должен учиты-
вать особенности конкретного конкурса.
16.8. Участник должен представить в составе пояснительной за-
писки к своим конкурсным предложениям:
- обоснование предлагаемой стоимости выполнения заказа;
- обоснование продолжительности выполнения заказа;
- показатели финансово-экономического состояния;
- данные по организации материально-технического снабжения
(для строительных организаций);
- технические свидетельства на применение новых материалов,
изделий и конструкций, сертификаты соответствия системы Мосстрой-
сертификации;
- другие документы, обосновывающие предложения Участника.
В целом конкурсные предложения Участника должны представлять
собой технико-экономическое обоснование, состоящее из технической
и экономической частей. В технической части содержатся сведения и
документы (в том числе чертежи, спецификации, планы, графики работ
и пр.), характеризующие способы исполнения Участником технических
условий контракта (договора). В экономической части указывается
стоимость заказа, по которой Участник готов выполнить заказ и
обоснование этой стоимости (то есть за счет каких мероприятий
Участник снизит стоимость подряда по сравнению со стартовой). В
предложениях Участника могут быть указаны субподрядные организа-
ции, которые он намерен привлечь к выполнению специальных работ;
графики организации строительства, если они отличны от проектов
организации строительства, представленных в проектно-сметной доку-
ментации. Эти графики должны впоследствии стать приложениями к
контракту (договору) и входить в состав обязательного обоснования
продолжительности выполнения заказа. Обоснования стоимости и про-
должительности выполнения заказа должны включаться в контракт (до-
говор).
При обосновании возможности Участника в поставках строитель-
ных материалов и конструкций, в обеспечении строительными машинами
и механизмами следует представить копии долгосрочных договоров с
поставщиками или арендодателями.
Конкретный состав и содержание предложений зависит от особен-
ностей предмета конкурса.
Конкурсные предложения Участников должны учитывать:
- требования и условия, сформулированные в конкурсной доку-
ментации;
- наличие реальных финансовых, технических и организационных
возможностей реализации функций, предусмотренных контрактом (дого-
вором) и другими нормативными документами;
- возможности привлечения субподрядных организаций;
- обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием, мате-
риалами, конструкциями, деталями, а также возможность их реальных
поставок в необходимые сроки;
- необходимость проведения дополнительных работ и услуг, кро-
ме основных, предусмотренных предметом конкурса;
- наличие нерешенных проблем, препятствующих началу работ по
контракту (договору);
- реальные условия и ресурсное обеспечение при определении
сроков выполнения работ;
- другие конкретные условия, которые необходимо учитывать при
выполнении работ (услуг), предусмотренных контрактом (договором).
Участники должны учитывать состояние дел по следующим вопро-
сам:
- наличие и готовность строительной площадки к производству
работ;
- возможности по обеспечению производства работ электроэнер-
гией, водой, теплом, средствами связи;
- наличие нормативной, технической, разрешительной и прочей
документации для ведения работ.
16.9. По решению Организатора в состав требуемых от Участни-
ков материалов могут быть включены другие документы, в том числе
обязательства по страхованию строительных (проектных) рисков (в
случае победы в конкурсе) и т.д.
Участник имеет право представлять на конкурс альтернативное
предложение, предусматривающее иной способ (технологию) выполнения
требуемых работ (услуг) и дающее более эффективное решение кон-
курсной задачи.
16.10. Сведения, которые содержатся в конкурсных предложениях
Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.
Все документы, представленные Участниками и входящие в состав
конкурсных предложений, должны быть подписаны руководителями и
скреплены печатью организации.
Подчистки и исправления в документах не допускаются; все эк-
земпляры документации должны иметь четкую печать текстов.
17. Срок действия, изменение и отзыв заявок и конкурсных
предложений
17.1. Заявки на участие в открытом конкурсе и конкурсные
предложения признаются действительными в течение срока, установ-
ленного конкурсной документацией.
17.2. Организатор конкурса имеет право менять сроки подачи
заявок и (или) конкурсных предложений в установленном порядке.
В случае принятия Организатором решения о продлении срока по-
дачи и действия заявок и (или) конкурсных предложений уведомление
о нем в трехдневный срок направляется Участникам.
17.3. Участник вправе отозвать или изменить свои конкурсные
предложения до истечения срока подачи заявок на участие в конкур-
се. При отзыве конкурсных предложений менее чем за 5 дней до на-
чала их рассмотрения (дня оглашения) внесенный Участником задаток
на участие в конкурсе не возвращается.
Для отзыва заявки на участие и (или) конкурсных предложений
Участник должен официально уведомить Организатора.
Датой отзыва заявки и (или) конкурсных предложений является
дата регистрации письменного обращения Участника в журнале.
В день окончания приема заявок и конкурсных предложений про-
изводится закрытие журнала соответствующей записью в строке, сле-
дующей после регистрационных данных последнего Участника.
17.4. Все зарегистрированные заявки и конкурсные предложения
должны быть своевременно доставлены Организатором либо Исполните-
лем конкурса на место проведения конкурса и переданы секретарю
Конкурсной комиссии для рассмотрения на заседании Конкурсной ко-
миссии.
С момента передачи документов ответственность за сохранность
заявок и конкурсных предложений несет секретарь Конкурсной комис-
сии.
17.5. Заявки и конкурсные предложения признаются действитель-
ными в течение срока, установленного в конкурсной документации или
в уведомлении Организатора о продлении срока их действия.
18. Конкурсная комиссия
18.1. Для проведения конкурса по одному или группе объектов и
для принятия решения о победителе открытого конкурса создается
Конкурсная комиссия. Решение о составе Конкурсной комиссии и о
назначении ее Председателя принимается Заказчиком. Председатель
Комиссии ведет заседание Конкурсной комиссии.
В состав Конкурсной комиссии не могут быть включены предста-
вители Участников конкурса или юридических лиц, входящих в одну
организационную структуру с Участниками (акционерные общества,
холдинги, компании, концерны и т.п.).
Заказчик имеет право при формировании состава Конкурсной ко-
миссии в качестве ее членов дополнительно привлекать представите-
лей из числа ответственных руководителей федеральных органов, от-
раслевых городских органов управления, префектур, муниципальных
округов и других организаций независимо от форм собственности.
18.2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствует-
ся настоящим Положением, действующими нормативно-правовыми актами.
19. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями
19.1. В соответствии с условиями проведения конкурса вскрытие
конвертов с конкурсными предложениями и их оглашение должно проис-
ходить в установленном конкурсной документацией месте и в предус-
мотренное время.
19.2. Участники конкурса в лице своих представителей вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.
Участник также может представить Конкурсной комиссии письменное
согласие о вскрытии его конверта в отсутствие его официального
представителя.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями производится
на заседании Конкурсной комиссии ее Председателем при наличии не
менее половины состава Конкурсной комиссии и в присутствии предс-
тавителей Участников, которые удостоверяют сохранность своего кон-
верта и подписывают акт вскрытия конкурсных предложений.
Исполнитель конкурса докладывает о соответствии условиям кон-
курса состава и форм, представленных Участником документов, содер-
жащихся во внешнем конверте, и о внесении Участником задатка на
участие в конкурсе.
19.3. Конкурсные предложения Участников в обязательном поряд-
ке должны содержать следующие реквизиты: полное наименование орга-
низации (по учредительным документам), юридический и фактический
адреса организации, ее банковские реквизиты, должность руководите-
ля и его фамилию, имя, отчество (полностью), а также контактные
телефоны и адрес электронной почты.
Конкурсные предложения каждого из Участников с указанием их
реквизитов объявляются членам Конкурсной комиссии и представителям
Участников, присутствующих при вскрытии конвертов. В акт вскрытия
конкурсных предложений заносятся наименования и адреса Участников,
их предложения по стоимости и продолжительности выполнения заказа
и описание предлагаемой ими продукции (товаров), работ, услуг. Акт
вскрытия конкурсных предложений подписывается членами Конкурсной
комиссии и представителями Участников.
- 25 -
20. Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных предложений
20.1. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и
сопоставление конкурсных предложений Участников в целях определе-
ния победителя открытого конкурса в соответствии с требованиями
конкурсной документации.
20.2. Конкурсная комиссия вправе потребовать от Участников
конкурса разъяснения положений представленных ими конкурсных пред-
ложений.
20.3. Конкурсная комиссия вправе рассматривать конкурсные
предложения Участника только в том случае, если они:
- соответствуют всем требованиям, предусмотренным конкурсной
документацией;
- содержат незначительные отклонения, которые существенно не
меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных
конкурсной документацией, либо если они содержат ошибки или неточ-
ности, которые можно по согласованию с Участником устранить, не
меняя существа предложения.
В работе Конкурсной комиссии могут принимать участие пригла-
шаемые эксперты и иные специалисты.
20.4. Конкурсная комиссия отклоняет конкурсные предложения
Участников либо признает конкурс несостоявшимся в случаях, если:
- Участник конкурса отказался дать разъяснение положений
представленных им конкурсных предложений;
- Участник не отвечает квалификационным требованиям (при
оценке квалификации в составе конкурсных предложений);
- Участник не соглашается с исправлением выявленной ошибки;
- содержание обоснования и (или) оформление предложений не
отвечают требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;
- выявлены действия Участника, квалифицированные решением
Конкурсной комиссии как недобросовестные (представление ложной ин-
формации, предложение в той или иной форме вознаграждения долж-
ностным лицам и т.д. согласно действующему законодательству).
Предложения, не соответствующие требованиям конкурсной доку-
ментации и действующим нормативным документам, отклоняются, что
отмечается в протоколе с указанием причин, по которым они были
отклонены, и сообщается данному Участнику.
- 26 -
20.5. Период оценки конкурсных предложений определяется Кон-
курсной комиссией и начинается с момента официального вскрытия
конвертов с предложениями. Период оценки предложений не должен
превышать 30 дней со дня вскрытия конвертов и оглашения предло-
жений.
Для оценки конкурсных предложений Конкурсная комиссия может
привлекать организации и отдельных экспертов, которые выполняют
поручаемые работы, дают официальные заключения по поступившим
предложениям и т.д.
При наличии ошибок, выявленных при проверке представленной
Участником документации, Конкурсная комиссия может отклонить пред-
ложения целиком, либо дать возможность Участнику внести поправки в
документацию, либо определить условия дальнейшего участия его в
конкурсе. Конкурсная комиссия вправе толковать самостоятельно не-
ясные формулировки в документации, представленной Участниками, в
случае их отказа от дачи разъяснений.
В случае обнаружения Конкурсной комиссией недостатков в
представленных конкурсных предложениях, не меняющих суть предложе-
ний Участника, она вправе требовать приведения их в соответствие с
требованиями, установленными в конкурсной документации, при этом
не допускаются изменения содержания предложения, в том числе пред-
лагаемых Участником стоимости и продолжительности выполнения зака-
за.
Конкурсная комиссия в процессе оценки конкурсных предложений
имеет право приглашать Участников для получения разъяснений, зап-
рашивать обоснования представленных предложений и дополнительные
сведения от всех участников Конкурса.
20.6. В конкурсной документации может быть предусмотрена воз-
можность внесения Участниками дополнительных предложений по улуч-
шению условий реализации заказа, которые могут явиться основанием
для признания Участника победителем в случае, если он подтвердил
готовность исполнения условий, а Конкурсная комиссия сочтет допол-
нительные предложения приемлемыми и наиболее выгодными для реали-
зации заказа.
Дополнительные предложения, не подтвержденные расчетами, не
содержащие обоснований и сведений, достаточных для их оценки, Кон-
курсная комиссия не рассматривает.
Проведение переговоров между Организатором и (или) Конкурсной
комиссией с одной стороны и Участником с другой стороны по инициа-
тиве Участника относительно оценки его конкурсных предложений не
допускается.
20.7. Конкурсная комиссия объявляет конкурс не состоявшимся,
если на момент окончания приема конкурсных предложений зарегистри-
ровано не более одного предложения или после проведенного квалифи-
кационного отбора осталась только одна заявка, или при вскрытии
конвертов на конкурсе выявлено несоответствие конкурсных предложе-
ний требованиям конкурсной документации всех Участников, либо
признается действительным предложение только одного Участника.
В случае объявления конкурса несостоявшимся или признания в
соответствии с настоящим Положением его результатов недействитель-
ными, конкурс может проводиться повторно. Повторный конкурс по ре-
шению Организатора может быть проведен с новыми конкурсными усло-
виями.
20.8. По решению Конкурсной комиссии при проведении конкурсов
для объектов, по которым необходимо учитывать показатели, имеющие
различный физический смысл, может быть использована балльная оцен-
ка.
21. Определение победителя открытого конкурса
21.1. В результате проведенной оценки конкурсных предложений
Конкурсная комиссия ранжирует Участников и определяет на основании
критериев, предусмотренных конкурсной документацией, победителя
конкурса. При проведении оценки Конкурсная комиссия выбирает мето-
дику оценки, учитывающую специфику предмета конкурса.
Победителем конкурса признается Участник, представивший луч-
шее конкурсное предложение, наиболее полно удовлетворяющее требо-
ваниям и условиям проводимого конкурса и критериям, предусмотрен-
ным конкурсной документацией.
При определении победителя конкурса в соответствии с п.2
статьи 7 Закона города Москвы "О городских государственных заказах"
преимущественное право на получение городского заказа при прочих
равных условиях получает Участник, удовлетворяющий требования это-
го Закона.
Решение о победителе конкурса принимается на закрытых заседа-
ниях Конкурсной комиссии простым большинством голосов на основании
представленных письменных заключений членов Конкурсной комиссии в
присутствии не менее 50 % ее состава. При равном количестве голо-
сов "за" и "против" данного решения Председатель Конкурсной комис-
сии обладает правом решающего голоса.
21.2. В случае, если после объявления победителя конкурса Ор-
ганизатору конкурса станут известны факты несоответствия победите-
ля конкурса требованиям к Участникам конкурса, заявка победителя
на участие в конкурсе и его конкурсное предложение отклоняются и
новый победитель конкурса определяется в установленном настоящим
Положением порядке (из числа остальных Участников конкурса либо
Организатор принимает решение о проведении повторного конкурса).
21.3. В случае, если победитель конкурса не подписал контракт
(договор) в установленные в извещении о проведении конкурса сроки,
Заказчик определяет нового победителя конкурса из числа остальных
Участников либо принимает решение о проведении повторного конкур-
са.
21.4. Конкурсная комиссия в трехдневный срок с момента ут-
верждения Заказчиком результатов проведенного конкурса направляет
уведомление в адрес победителя о признании его победителем конкур-
са.
21.5. При проведении открытого конкурса Организатор не позд-
нее 20 дней со дня подписания Заказчиком контракта (договора) с
победителем обязан опубликовать в официальном органе массовой ин-
формации сообщение о результатах конкурса.
Конкурс считается завершенным после подписания государствен-
ного контракта (договора) с его победителем.
21.6. По требованию Участников, не признанных победителями,
Организатор представляет им информацию о проведении и результатах
конкурса, за исключением сведений, оговоренных в п. 21.7 настоя-
щего Положения и обоснования выбора вида конкурса.
21.7. Конкурсная комиссия не вправе представлять Участникам:
- информацию, раскрытие которой противоречит Федеральным за-
конам, препятствует исполнению законодательства Российской Федера-
ции, наносит ущерб законным коммерческим интересам сторон или пре-
пятствует добросовестной конкуренции;
21.8. Стороны по договору обязаны в 10-дневный срок со дня
объявления победителя разработать проект государственного контрак-
та (договора) на исполнение городского государственного заказа,
содержание и форма которого должны соответствовать Гражданскому
кодексу Российской Федерации, а также требованиям, установленным
распоряжением первого заместителя Премьера Правительства Москвы от
6 июня 1997 г. N 597-РЗП "Об утверждении Рекомендаций по заключе-
нию договоров строительного подряда" с изменениями и дополнениями,
внесенными распоряжением первого заместителя Премьера Правительст-
ва Москвы от 5 февраля 1998 г. N 75-РЗП, и включать обязательства
победителя конкурса, представленные им на конкурс и явившиеся ос-
нованием для признания его победителем.
Все экземпляры проекта контракта (договора) должны быть под-
писаны руководителем организации-победителя и скреплены печатью.
21.9. Контракт (договор) между победителем конкурса и городс-
ким государственным заказчиком или уполномоченным им лицом заклю-
чается в течение 30 дней после объявления результатов конкурса
(получения им уведомления). В случае отказа Заказчика от заключе-
ния контракта (договора) с победителем конкурса, выполнившим все
условия конкурса и требования настоящего Положения, Заказчик несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Содержание контракта (договора) рассматривается сторонами с
учетом особенностей объекта конкурса.
21.10. В контракте (договоре) определяются условия страхова-
ния строительных рисков, расчетов за выполненные работы, включая
задаток и др.
Обеспечением может быть банковская гарантия, залог, а также
поручительство органа государственной власти.
Размер обеспечения обязательств генподрядчика по контракту
(договору) не должен превышать 15 процентов стоимости контракта
(договора).
В случаях переутверждения проектной документации на конкурс-
ный объект, новая контрактная стоимость выполнения заказа опреде-
ляется с учетом снижения стоимости строительно-монтажных работ,
предложенного генподрядчиком на конкурсе и явившемся основанием
для признания его победителем.
21.11. Высвободившийся в результате проведения конкурсов ли-
мит средств, против ранее утвержденного титульными списками годо-
вых объемов, по согласованию с Департаментом экономической полити-
ки и развития г.Москвы используется Заказчиком с целью снижения
дефицита финансирования объектов программы капитального строитель-
ства (реконструкции), утвержденной Правительством Москвы.
Органы управления Правительства Москвы не могут использовать
объемы высвободившихся в результате проведения конкурсов лимитов
на другие цели без согласования с Заказчиком.
21.12. Для повышения обоснованности решений, принимаемых Кон-
курсными комиссиями в процессе размещения городского государствен-
ного заказа по объектам особой инвестиционной значимости (дорож-
но-транспортные объекты, инженерные сооружения и коммуникации и
др.), проводится независимая экономическая экспертиза с использо-
ванием имеющегося международного опыта. Для получения независимых
экономических оценок в случае необходимости Организатор привлекает
на договорной основе консультационные и аудиторские фирмы (в том
числе иностранные). Оплата работ на проведение независимых эконо-
мических экспертиз производится Организатором за счет средств об-
щего годового лимита капитальных вложений с последующим включением
затрат в сводный сметный расчет стоимости строительства объекта,
но не может составлять более 5% стоимости утвержденного техни-
ко-экономического обоснования.
21.13. Если городской государственный заказ размещался по
конкурсу, заключение государственного контракта (договора) с побе-
дителем конкурса является для государственного заказчика обяза-
тельным.
В случае если по объекту городского заказа Организатор не
проводил конкурс (конкурсы) субподрядных организаций, победитель
конкурса - генподрядчик по согласованию с Организатором имеет пра-
во провести конкурс (конкурсы) субподрядных организаций на услови-
ях Инструкции по проведению конкурсов субподрядных организаций
(постановление Правительства Москвы от 27 апреля 1999 г. N 362).
21.14. В случае реорганизации юридического лица, выполняющего
функции государственного заказчика (инвестора), права и обязаннос-
ти государственного заказчика переходят к юридическому лицу, наз-
наченному его правопреемником.
III. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО КОНКУРСА
22. Закрытый конкурс
22.1. Заказчик вправе проводить закрытые конкурсы в порядке,
установленном действующим Федеральным и городским законодательст-
вом.
22.2. При проведении закрытого конкурса приглашение принять
участие в закрытом конкурсе направляется каждому потенциальному
Участнику. Извещение о проведении закрытого конкурса в средствах
массовой информации обязательной публикации не подлежит.
Приглашение к участию в закрытом конкурсе включает сведения
согласно примерной форме, приведенной в приложении 8 к настоящему
Положению.
22.3. Участники закрытого конкурса должны обладать опытом ор-
ганизации работ в сжатые сроки (застройка точечных объектов и
крупных жилых районов, выполнение инженерного обустройства и под-
готовительных работ на вновь осваиваемых территориях или на слож-
ных в инженерном отношении площадках, организация строительных ра-
бот в стесненных условиях исторически сложившейся городской заст-
ройки и т.д.), обладать соответствующими лицензиями, спецдопусками
и т.д.
22.4. В случаях приглашения к закрытому конкурсу иностранных
Участников целесообразно в условиях проведения конкурса предусмот-
реть ценовые преференции для московских предприятий, а также
предприятий из тех регионов, которые допускают на свой рынок мос-
ковские предприятия и с которыми имеются соответствующие межрегио-
нальные соглашения.
IV. ПРОВЕДЕНИЕ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА
23. Двухэтапный конкурс
23.1. По предложению Организатора конкурса или Московской ме-
жотраслевой комиссии по координации деятельности при организации
конкурсов, торгов и закупок продукции для реализации программ ка-
питального строительства (реконструкции), финансируемых из городс-
ких источников, могут быть проведены двухэтапные конкурсы в поряд-
ке, установленным федеральным и городским законодательством.
23.2. Проведение двухэтапных конкурсов осуществляется в соот-
ветствии с настоящим Положением с учетом особенностей, изложенных
в данном разделе.
23.3. При проведении двухэтапного конкурса на первом его эта-
пе Участники подают предложения, содержащие основные характеристи-
ки предполагаемых к выполнению работ (услуг) без указания их стои-
мости и сроков выполнения.
На первом этапе Организатор и Конкурсная комиссия имеют право
проводить переговоры с Участником и затем, по результатам первого
этапа, вносить изменения и дополнения в конкурсную документацию.
Все вносимые дополнения доводятся до сведения Участников двухэтап-
ного конкурса.
23.4. На втором этапе Участники повторно подают свои предло-
жения с указанием предлагаемой стоимости контракта (договора) и
продолжительности его выполнения с учетом возможных изменений в
конкурсной документации.
23.5. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений Участни-
ков, поданных на втором этапе двухэтапного конкурса, производится
в соответствии с настоящим Положением. Сроки выполнения основных
этапов по подготовке и проведению конкурсов приведены в приложении
9 к настоящему Положению.
V. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
24. Обжалование действий и решений при проведении конкурса
24.1. Участники вправе вносить жалобы (апелляции) Заказчику
на действия должностных лиц Организатора и (или) решения Конкурс-
ной комиссии, ущемляющие их права в процессе подготовки и проведе-
ния конкурса, кроме решений о выборе видов проведения конкурса и
признании конкурса несостоявшимся.
24.2. Жалоба (апелляция) на решение Конкурсной комиссии
представляются Заказчику в течение 7 дней с момента объявления ре-
шения о выборе победителя.
По результатам ее рассмотрения могут быть вынесены решения:
- об отстранении должностного лица Организатора от участия в
проведении конкурса;
- о прекращении полномочий члена Конкурсной комиссии и (или)
о внесении изменений в ее состав;
- о направлении конкурсных предложений и других документов на
экспертизу для повторного рассмотрения на заседании Конкурсной ко-
миссии;
- о внесении изменений в действующий порядок проведения кон-
курсов;
- об уточнении условий проведения конкурса, содержания кон-
курсной документации;
- об отмене решения Конкурсной комиссии о выборе победителя и
объявлении повторного конкурса;
- другие решения, не противоречащие действующему законода-
тельству.
24.3. Протокол рассмотрения жалобы (апелляции) является осно-
ванием для издания Заказчиком распорядительных документов, направ-
ленных на урегулирование последствий выявленных нарушений и пре-
дотвращения их в дальнейшем.
24.4. Участник, подавший жалобу (апелляцию), обязан участво-
вать в процедуре обжалования.
24.5. Участник обязан перед обращением с жалобой (апелляцией)
к Заказчику направить ее для рассмотрения по существу в Московскую
межотраслевую комиссию по координации деятельности при организации
конкурсов, торгов и закупок для реализации программ капитального
строительства (реконструкции), финансируемых из городских источни-
ков.
24.6. Московская межотраслевая комиссия по координации дея-
тельности при организации конкурсов, торгов и закупок продукции
для реализации программ капитального строительства (реконструк-
ции), финансируемых из городских источников, в течение 30 дней с
даты поступления жалобы (апелляции) выносит по ней письменное ре-
шение и направляет его Заказчику.
24.7. Решение Заказчика по жалобе (апелляции) может быть об-
жаловано в третейском суде Комплекса архитектуры, строительства,
реконструкции и развития города и в судебном порядке в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федерации.
25. Ответственность за нарушение законодательства о конкурсах
За допущенные в ходе подготовки и проведения конкурсов нару-
шения Организатор, Исполнитель конкурса и Участники несут отве-
тственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
Конкурсы, проведенные с нарушением действующего законодатель-
ства, могут быть признаны судом недействительными по иску заинте-
ресованной стороны или прокурора. Признание конкурса недействи-
тельным влечет за собой признание недействительным контракта (до-
говора), заключенного с победителем конкурса.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
26. Расходы на подготовку и проведение конкурса
26.1. Организатор конкурсов по реализации общегородской прог-
раммы капитального строительства (реконструкции) определяет стои-
мость затрат, необходимых для проведения конкурсов, в соответствии
с Методикой и нормативами для определения размера затрат на прове-
дение торгов и конкурсов при реализации московской городской прог-
раммы капитального строительства, утвержденной распоряжением
Премьера Правительства Москвы от 7 октября 1998 г. N 1112-РП.
26.2. Стоимость всех затрат, необходимых для подготовки, ор-
ганизации и проведения конкурсов, включая оплату учебы, семинаров,
повышения квалификации, консультации экспертов, командировочные
расходы, поощрение членов Конкурсной комиссии и специалистов, при-
влекаемых Конкурсной комиссией к выполнению отдельных заданий,
включается в сметную стоимость строительства объекта (1-9 гл.
сводного сметного расчета) и не может быть больше 5% от годовой
экономии средств, достигнутой от конкурсного размещения государст-
венного заказа.
26.3. Конкурсная комиссия выносит решение о сумме затрат на
подготовку, организацию и проведение конкурсов в соответствии с
вышеуказанной методикой и представляет его Организатору для реали-
зации.
26.4. Денежные средства, необходимые для оплаты затрат по
подготовке, организации и проведению конкурсов, перечисляются Ор-
ганизатором на свой текущий счет из средств общего годового лимита
капитальных вложений, определенных городской инвестиционной прог-
раммой финансирования строительства.
26.5. В сводке затрат на проведение конкурсов предусматрива-
ется оплата за выполнение следующих основных расходов на:
- публикацию в случае необходимости в средствах массовой ин-
формации (неофициальные издания) объявлений о проведении конкур-
сов;
- подготовку заданий и разработку конкурсной документации;
- разработку, составление, тиражирование и комплектование
конкурсной документации;
- рассылку информационных материалов;
- оплату труда специалистов, привлекаемых для экспертизы ква-
лификационных анкет Участников, конкурсных предложений и других
специальных работ;
- оплату работ, выполняемых ГУП "Московская городская безо-
пасность" по проверке организаций-Участников и сведений, представ-
ляемых ими на конкурс;
- консультации по вопросам проведения конкурсов;
- премирование членов Конкурсной комиссии и Московской межот-
раслевой комиссии по координации деятельности при организации кон-
курсов, торгов и закупок продукции для реализации программ капи-
тального строительства (реконструкции), финансируемых из городских
источников, а также государственных служащих привлекаемых к прове-
дению и организации конкурсов;
- эксплуатацию и обслуживание оргтехники;
- оплату за переводы с иностранных языков;
- оплату почтовых и телефонных услуг;
- оплату банковских услуг;
- амортизацию основных фондов;
- хозяйственные и канцелярские нужды.
Индексация стоимости работ и услуг в связи с их инфляционным
удорожанием осуществляется в порядке, устанавливаемом Межведомс-
твенной комиссией по ценовой и тарифной политике при Правительстве
Москвы.
.
Приложение 2
к распоряжению Мэра Москвы
от 25 января 2001 г.
N 53-РМ
СОСТАВ
Московской межотраслевой комиссии
по координации деятельности при организации конкурсов,
торгов и закупок продукции для реализации программ
капитального строительства (реконструкции),
финансируемых из городских источников
Председатель комиссии:
Росляк Ю.В. - руководитель Департамента
экономической политики и
развития г. Москвы
Заместитель председателя комиссии:
Стрельбицкий В.П. - первый заместитель начальника
Управления экономической,
научно-технической и промышленной
политики в строительной отрасли
Правительства Москвы
Члены комиссии:
Абрамов В.А. - заместитель начальника
Управления городского заказа
Правительства Москвы
Гольдфайн Ю.В. - первый заместитель
председателя Москомархитектуры
Марков Ю.В. - заместитель начальника
Управления бюджетного
планирования городского
заказа Правительства Москвы
Оганесян С.Г. - начальник отдела Мосгосэкспертизы
Романовский А.В. - заместитель председателя
Контрольно-координационной
комиссии по проведению торгов
при Мэре Москвы
Смирнова Т.М. - заместитель руководителя
Департамента финансов
г. Москвы
Суворов В.Е. - заместитель начальника
Управления жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Правительства Москвы
Тхор С.В. - заместитель руководителя
Департамента внебюджетной
политики строительства города
Москвы
Ответственный секретарь комиссии
Макеева О.Н. - главный специалист
Управления экономической,
научно-технической и
промышленной политики
в строительной отрасли
Правительства Москвы
.
Приложение 3
к распоряжению Мэра Москвы
от 25 января 2001 г.
N 53-РМ
ПОЛОЖЕНИЕ
о Московской межотраслевой комиссии по координации
деятельности при организации конкурсов, торгов и закупок
продукции для реализации программ капитального строительства
(реконструкции), финансируемых из городских источников
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Московской
межотраслевой комиссии по координации деятельности при организации
конкурсов, торгов и закупок продукции для реализации программ ка-
питального строительства (реконструкции), финансируемых из городс-
ких источников (далее - Комиссия, сокращенно - ММКК).
1.2. Целью Комиссии является осуществление контроля за прове-
дением конкурсов, торгов и закупок продукции для городских нужд
при реализации программ капитального строительства (реконструк-
ции), финансируемых из городских источников, а также координацию
их проведения.
1.3. Комиссия подотчетна в своей деятельности Мэру Москвы,
Правительству Москвы.
Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с ор-
ганами исполнительной власти г.Москвы и Контрольно-координацион-
ной комиссией по проведению торгов при Мэре Москвы, утвержденной
распоряжением Мэра Москвы от 16.09.98 N 950-РМ.
1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конститу-
цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, законами и правовыми актами Российской Федерации и города
Москвы.
2. Основные задачи и функции Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
- урегулирование в досудебном порядке возникающих споров в
связи с проведением конкурсов, торгов и закупок продукции для го-
родских нужд при реализации программ капитального строительства
(реконструкции), финансируемых из городских источников;
- обеспечение методологического руководства по соблюдению
нормативных правовых актов при проведении городскими органами уп-
равления инвестиционных конкурсов, подрядных торгов и закупок про-
дукции;
- разработка на основе федеральных и городских законов, нор-
мативных правовых актов Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и Правительства Москвы, предложений
инвесторов и других органов управления города Москвы концептуаль-
ных положений, инструкций и других документов и изменений (допол-
нений) к ним об организации конкурсов, торгов и закупок продукции
при реализации инвестиционных программ, финансируемых из городских
источников, и внесение разработанных документов (поправок) на ут-
верждение в установленном порядке;
- подготовка предложений по внесению дополнений в ранее из-
данные постановления Правительства Москвы, распоряжения Мэра Моск-
вы и иные законодательные акты, затрагивающие вопросы, отнесенные
к компетенции Комиссии;
- проведение анализа и обобщение результатов и эффективности
проведенных конкурсов, торгов и закупок продукции для реализации
программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых
из городских источников.
3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
- рассматривать жалобы Участников по результатам проведенных
заседаний конкурсных Комиссий, а также отдельным процедурам кон-
курсов, торгов и закупок продукции и вносить решение по ним на ут-
верждение Заказчику;
- организовывать и проводить проверки с привлечением конт-
рольно-ревизионных служб и других организаций по соблюдению Орга-
низаторами конкурсов исполнения нормативных актов г. Москвы при
конкурсном размещении заказа;
- осуществлять контроль и проводить систематические проверки
деятельности конкурсных Комиссий;
- запрашивать у Организаторов конкурсов данные по отчетности
и другую информацию;
- подавать предложения комитетам, департаментам, управлениям,
в ведении которых находятся Заказчики, об устранении обнаруженных
Комиссией нарушений и о реализации принятых Комиссией решений;
- определять сроки представления Комиссии результатов прове-
денных проверок, информации о принятых мерах по решениям Комиссии,
документов и иных данных;
- привлекать к работе экспертов, специализированные аудиторс-
кие, консультационные и иные организации за счет средств Организа-
торов;
- приглашать на заседания Комиссии и заслушивать отчеты
представителей конкурсных Комиссий.
3.2. Комиссия обязана:
- обеспечивать гласность и законность принятых решений;
- нести ответственность за правильность и объективность при-
нятых решений при обжаловании действий Организаторов конкурсов,
торгов и закупок продукции во взаимодействии с органами исполни-
тельной власти г. Москвы и Российской Федерации.
4. Порядок формирования и работы Комиссии
4.1. Состав Комиссии, а также последующие изменения в ее сос-
таве утверждаются распорядительными актами Правительства Москвы.
На время отсутствия председателя Комиссии его функции выполняет
заместитель председателя Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и
организует ее работу. Председатель Комиссии имеет право в пределах
своей компетенции давать предписания, обязательные для членов Ко-
миссии.
4.3. Организационно-техническую работу по подготовке, прове-
дению заседаний и оформлению документов по результатам работы Ко-
миссии осуществляет секретарь Комиссии.
4.4. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее половины членов Комиссии, в том числе
Председатель Комиссии или его заместитель. В случае отсутствия не-
обходимого числа членов Комиссии заседание Комиссии переносится на
срок не более 10 рабочих дней, о чем письменно уведомляются все
члены Комиссии, заинтересованные стороны и приглашенные.
4.6. Заседания Комиссии протоколируются. Протокол оформляется
Председателем Комиссии или его заместителем, ведущим заседание Ко-
миссии, и секретарем. Указанные лица несут ответственность за дос-
товерность протокола заседания Комиссии.
4.7. В случае необходимости выяснения, более детального расс-
мотрения материалов по обсуждаемому вопросу, включая жалобы (апел-
ляции), либо проведения экспертизы по отдельным вопросам в заседа-
нии Комиссии по рассматриваемому вопросу может быть объявлен пере-
рыв на срок не более 20 дней.
4.8. По обсуждаемым вопросам Комиссия принимает решения путем
открытого голосования. По требованию любого члена Комиссии голосо-
вание может быть проведено тайно.
Делегирование права голоса при принятии решения, а также неу-
частие в голосовании членов Комиссии не допускается.
Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право
в письменном виде изложить свое особое мнение, которое вносится в
протокол.
Решения Комиссии считаются принятыми, если за них проголосо-
вало более половины присутствующих на заседании членов Комиссии. В
случае, если голоса членов Комиссии разделились поровну, право ре-
шающего голоса принадлежит Председателю Комиссии или его замести-
телю, ведущему заседание Комиссии.
4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется Управлением экономической, научно-техничес-
кой и промышленной политики в строительной отрасли.
5. Решения Комиссии
5.1. Комиссия принимает решения по представленным жалобам
(апелляциям) в течение 30 дней (без учета п. 4.7.) с сообщением
заявителю(ям) обоснования мотивов принятия решения и принятых мер.
5.2. В связи с производственной необходимостью, при уточнении
объемов работ, принятых Заказчиком, подтвержденных проектной орга-
низацией и согласованных с Мосгосэкспертизой, связанных с опреде-
лением окончательной стоимости сводного сметного расчета стоимости
строительства объектов, на которых во время производства работ
возникли дополнительные затраты, не отраженные в утвержденной про-
ектно-сметной документации, а также другие изменения и уточнения
стоимости, которые не вошли в конкурсную документацию при опреде-
лении цены, в целях урегулирования спорных отношений Комиссия име-
ет право включить в окончательный расчет обоснованные в установ-
ленном порядке понесенные заказчиками по строительству, подрядными
и проектными организациями дополнительные затраты в счет общей го-
довой экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсов,
в пределах утвержденного сводного сметного расчета объекта.
5.3. В случае, если в процессе рассмотрения вопроса вскрыты
обстоятельства, свидетельствующие о допущенных нарушениях действу-
ющего законодательства, Комиссия вправе направить органу, в веде-
нии которого находится вынесенный на Комиссию вопрос, представле-
ние об устранении допущенных нарушений или обратиться в третейский
суд Комплекса архитектуры, строительства, реконструкции и развития
города, затем в судебные органы.
5.4. Принятое на заседании Комиссии решение оформляется в
срок не более 5 рабочих дней с момента его принятия.
В решении указываются:
- место, дата и время проведения заседания;
- члены Комиссии, присутствующие на заседании, приглашенные;
- предмет обсуждаемого вопроса;
- кем внесен вопрос на рассмотрение Комиссии;
- решение Комиссии и его мотивировка;
- рекомендации органам государственного управления по реали-
зации принятого решения (если они были сформулированы Комиссией);
- особые мнения членов Комиссии (если имеются).
5.5. Организации, в ведении которых находятся вопросы, по ко-
торым приняты решения Комиссии и которым даны рекомендации или по-
ручения Комиссии, обязаны в течение месяца в письменном виде про-
информировать Комиссию о принятых мерах.
Верно:
.
Приложение 1
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
Функции, права и обязанности
Организатора, Конкурсной комиссии, Исполнителя конкурса и
Участников конкурса
1. Финансовое, информационное и методическое обеспечение кон-
курсов по реализации программ капитального строительства (реконс-
трукции) осуществляют:
- Управления, выполняющие функции городского заказчика;
- Департамент экономической политики и развития г.Москвы;
- Московская межотраслевая комиссия по координации деятель-
ности при организации конкурсов, торгов и закупок продукции для
реализации программ капитального строительства (реконструкции),
финансируемых из городских источников;
- Департамент финансов г.Москвы.
2. Структурные подразделения органов исполнительной власти
города, выполняющие функции инвестора и городского заказчика:
- выполняют функции Организатора конкурсов;
- осуществляют координацию и контроль за организацией и про-
ведением конкурсов, в случае передачи юридическому лицу функций по
организации и проведению конкурсов в соответствии с действующим
законодательством;
- участвуют в лице своих представителей в работе Комиссий по
размещению городских заказов любого уровня;
- заключают (согласовывают) контракт (договор) с победителем
конкурса;
- на основе анализа результатов проведенных конкурсов вносят
предложения по совершенствованию действующей нормативно-правовой
базы;
- информируют о результатах проведенных конкурсов Департамент
экономической политики и развития г.Москвы.
3. Департамент экономической политики и развития г.Москвы:
- осуществляет в установленном порядке формирование проектов
программ городского, отраслевого, территориального заказов;
- участвует в лице своих представителей в работе Комиссий по
размещению городских, территориальных и отраслевых заказов;
- участвует в организации подготовки методического обеспече-
ния конкурсов;
- вносит уточнения в проекты инвестиционных программ по ре-
зультатам конкурсов;
- осуществляет оперативное регулирование направлений капита-
ловложений с учетом фактического выполнения инвестиционных прог-
рамм по результатам конкурсов.
4. Московская межотраслевая комиссия по координации деятель-
ности при организации конкурсов, торгов и закупок продукции для
реализации программ капитального строительства (реконструкции),
финансируемых из городских источников, осуществляет свои функции в
соответствии с Положением, утвержденным в установленном порядке.
5. Департамент финансов г. Москвы осуществляет финансовое
обеспечение инвестиционной программы, принятой Правительством
Москвы, и участвует через своих представителей в работе Комиссий
по размещению городских, отраслевых и территориальных заказов.
6. Организатор как лицо, уполномоченное Заказчиком, осущест-
вляет контроль за проведением конкурсов и координацию их подгото-
вки Исполнителем конкурса.
6.1. Организатор выполняет следующие функции:
- принимает решение о назначении конкурса и времени его про-
ведения;
- вносит на рассмотрение Заказчика предложение о виде конкур-
сов (открытые, закрытые, двухэтапные) и о необходимости проведения
предварительного отбора (квалификации Участников) с соответствую-
щими обоснованиями и проектом анкеты Участника;
- разрабатывает условия конкурса, в т.ч. стартовую цену зака-
за, сроки строительства и проектирования объекта, критерии оценки
предложений Участников, место и сроки проведения конкурса, техни-
ко-экономические и экологические требования и др.);
- передает жалобу на решения Конкурсной комиссии на рассмот-
рение в Московскую межотраслевую комиссию по координации деятель-
ности при организации конкурсов, торгов и закупок продукции для
реализации программ капитального строительства (реконструкции),
финансируемых из городских источников;
- определяет с учетом специфики конкретного конкурса состав
работ (услуг), исполнение которых поручается специализированным
организациям;
- проводит на конкурсной основе выбор Исполнителя конкурса,
заключает с ним договор и поручает ему подготовку конкурсной доку-
ментации;
- заключает договоры на проведение экспертизы с физическими и
юридическими лицами, привлекаемыми к работе Конкурсной комиссией;
- в случае открытого конкурса утверждает текст объявления и
организует публикацию объявлений о конкурсе в средствах массовой
информации;
- в случае закрытого конкурса организует рассылку приглашений
по почте либо другими средствами связи в адрес конкретных потен-
циальных Участников;
- определяет сумму задатка;
- определяет цену конкурсной документации, которая предостав-
ляется Участникам за определенную плату, не превышающую размера
расходов на ее изготовление и доставку Участникам;
- в случае необходимости продлевает сроки предоставления зая-
вок и предложений от Участников по их письменным просьбам и своев-
ременно информирует об этом всех остальных Участников и членов
Конкурсной комиссии;
- уточняет окончательные условия контракта (договора) с побе-
дителем по результатам конкурса;
- определяет суммы и осуществляет расчеты с юридическими и
физическими лицами за работы, выполняемые при подготовке и прове-
дении конкурса в пределах сумм, предусмотренных сводкой затрат (в
т.ч. по задаткам, конкурсной документации, премировании членов
Конкурсной комиссии, консультантов, экспертов).
6.2. Организатор имеет право:
- устанавливать дополнительные требования ко всем Участникам
при проведении каждого конкурса;
- требовать от Участников предоставления сведений, предусмот-
ренных условиями проведения конкурса;
- назначать проведение повторного конкурса (в случаях, пре-
дусмотренных настоящим Положением) и по согласованию с Конкурсной
комиссией уточнять условия его проведения, а также критерии опре-
деления победителей;
- отстранять Участника от конкурса в случае предоставления
последним неполной или неточной информации о своей квалификации;
- не принимать документы от Участников, если они не соответс-
твуют требованиям и условиям проведения конкурса;
- переносить по согласованию с Конкурсной комиссией сроки
приема заявок, предложений или подведение результатов конкурса;
- изменять или дополнять конкурсную документацию, но не менее
чем за 10 дней до истечения срока представления заявок на участие
в конкурсе;
- изменять стартовую цену заказа по согласованию с Комиссией
при сохранении условий контракта (договора) и незамедлительно ин-
формировать об изменении цены всех лиц, участвующих в конкурсе;
- при необходимости совместно с Конкурсной комиссией назна-
чать повторный конкурс, если по результатам проведенного конкурса
не был определен победитель, либо победитель вовремя не подписал
контракт (договор), либо по другим причинам;
- проводить закрытые, двухэтапные конкурсы или выбирать пос-
тавщика (исполнителя городского заказа) без конкурса в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
и города Москвы.
6.3. Организатор обязан:
- отстранить Участника от конкурса на любом этапе его прове-
дения в случае представления последним недостоверных сведений о
соответствии установленным Организатором требованиям;
- создать равные конкурсные условия для предприятий и органи-
заций независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности с возможностью предоставления преференций в предусмотренных
настоящим Положением случаях;
- выдвигать единые требования к Участникам, не допуская тре-
бований, которые бы соответствовали характеристике только одного
Участника (характеристике только его продукции, работ или услуг);
- обеспечивать открытость проведения конкурса;
- отвечать на запрос Участника, не прошедшего предварительный
квалификационный отбор, с обоснованием принятия такого решения;
- опубликовывать информацию о победителе конкурса не позднее
чем через 20 дней после подведения итогов;
- не допускать разглашения конфиденциальных сведений;
- осуществлять организационно-техническое обеспечение дея-
тельности Конкурсной комиссии;
- предоставлять Конкурсной комиссии оборудованное помещение
для приема и хранения заявок, конкурсных предложений, протоколов
заседаний и заключений экспертов;
- обеспечивать возмещение расходов организаций, привлекаемых
к выполнению работ по подготовке и проведению конкурсов, в случаях
снятия заказа с конкурса по обстоятельствам непреодолимой силы;
- обеспечивать соблюдение сроков конкурса, установленных ус-
ловиями его проведения;
6.4. Организатор несет ответственность:
- за нарушение положений, правил и процедур подготовки и про-
ведения конкурса, установленных действующим законодательством;
- за нарушение требований сохранности конкурсных документов и
конфиденциальности информации, представляемой Участниками;
- за нарушение сроков проведения конкурсов.
6.5. Должностным лицам Организатора запрещается:
- координировать деятельность Участников, которая может при-
вести к ограничению конкуренции или увеличению прав кого-либо из
Участников;
- входить в состав руководства организаций-Участников или
иметь общие с Участником коммерческие интересы;
- предоставлять информацию, раскрытие которой противоречит
Федеральным законам, препятствует исполнению законодательства Рос-
сийской Федерации, наносит ущерб законным коммерческим интересам
сторон и осуществлению добросовестной конкуренции;
- проводить переговоры с Участниками или передавать информа-
цию о рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в
конкурсах.
7. Формирование и утверждение состава Конкурсной комиссии и
ее регламента осуществляется Заказчиком.
Конкурсная комиссия формируется Заказчиком для проведения
конкурса по одному или группе объектов.
В состав Конкурсной комиссии не включаются представители
Участников конкурса или юридических лиц, входящих в одну организа-
ционную структуру с Участниками (акционерные общества, холдинги,
компании, концерны и т.п.).
Заказчик имеет право при формировании состава Конкурсной ко-
миссии в качестве ее членов дополнительно привлекать представите-
лей из числа ответственных руководителей федеральных органов, от-
раслевых городских органов управления, префектур, муниципальных
округов и других организаций независимо от форм собственности.
7.1. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- совместно с Организатором определяет сроки, место и необхо-
димость проведения предварительного отбора (квалификации) Участни-
ков;
- предлагает Заказчику на утверждение конкурсную документа-
цию;
- формирует квалификационную комиссию;
- вскрывает конверты и оглашает конкурсные предложения в при-
сутствии Организатора и Участников, проверяет соответствие оформ-
ления предложений и другой документации требованиям и условиям,
предусмотренным конкурсной документацией;
- в день оглашения предложений Участников устанавливает и
объявляет срок рассмотрения и оценки предложений. Срок рассмотре-
ния и оценки предложений не должен превышать 30 дней с момента ог-
лашения предложений. В зависимости от сложности предмета конкурса
этот срок может быть увеличен;
- оценивает предложения и определяет победителя или принимает
иные решения по результатам конкурса;
- оформляет и подписывает протокол о результатах конкурса;
- осуществляет правовое и методическое обеспечение конкурса;
- координирует разработку конкурсной документации;
- содействует созданию информационного обеспечения конкурса и
сети организаций, специализирующихся на подготовке проведения кон-
курсов;
- консультирует по вопросам проведения конкурсов;
7.2. Конкурсная комиссия имеет право:
- на договорных началах организовывать подготовку заключений
по отбору Участников, назначать экспертизу, а также проводить
оценку технико-экономических обоснований предложений Участников,
анализ предлагаемых технологий производства и связанных с этим
вопросов охраны окружающей среды, для решения других вопросов,
связанных с обоснованием выбора победителя;
- предлагать на утверждение Заказчика регламент своей работы;
- предлагать Организатору принять решение о продлении срока
приема заявок или конкурсных предложений Участников;
- устанавливать срок рассмотрения предложений Участников в
пределах, предусмотренных условиями конкурса и настоящим Положени-
ем;
- привлекать к работе в Конкурсной комиссии экспертов, в том
числе иностранных;
- выбирать или разрабатывать методики оценки предложений
Участников и применять их в своей работе;
- вызывать при необходимости Участников на заседания для по-
лучения разъяснений, запрашивать у них дополнительные сведения и
документы;
- в случае отказа победителя от заключения контракта (догово-
ра) или нарушения сроков заключения контракта (договора) принимать
решение о признании победителем следующего за ним Участника либо
назначать проведение повторного конкурса;
- по согласованию с Организатором изменять сроки рассмотрения
конкурсных предложений;
- не рассматривать предложения, не соответствующие требовани-
ям, установленным в конкурсной документации;
- принимать решение об определении победителя среди Участни-
ков закрытого конкурса по одному или нескольким критериям (в слу-
чае, если первоначальные предложения Участников окажутся равноз-
начными);
- совместно с Организатором продлевать сроки приема заявок и
предложений Участников конкурса, а также сроки оценки предложений
Участников;
- в случае, если условия, предложенные Участниками, не соот-
ветствуют требованиям конкурсной документации, в результате чего
конкурс признан не состоявшимся, принимать решения о назначении
повторного конкурса;
- в случае несогласия с решением Комиссии одного из ее членов,
последний имеет право письменно изложить свое особое мнение, кото-
рое прилагается к протоколу Комиссии, о чем в протокол вносится
запись.
- 8 -
7.3. Конкурсная комиссия обязана:
- обеспечивать соблюдение установленных сроков конкурса в
части, относящейся к деятельности Конкурсной комиссии;
- по результатам рассмотрения предложений Организатора прини-
мать решения о размере обеспечения заявки на участие в конкурсе, о
цене выкупа конкурсной документации, о дате публикации объявления
о конкурсе, об утверждении показателей конкурсной документации ли-
бо об их доработке;
- рассматривать текст информационного объявления о конкурсе;
- принимать решение о продолжительности рассмотрения конкурс-
ных предложений и о дате проведения итогового заседания;
- обеспечивать квалифицированное рассмотрение конкурсных
предложений Участников и давать объективную оценку каждому из них;
- при подведении итогов конкурса ранжировать конкурсные пред-
ложения Участников;
- принимать решение по итогам конкурса в соответствии со сво-
ей компетенцией;
- по результатам рассмотрения предложений Организатора прини-
мать решения об удержании задатков;
- оформлять протоколы заседаний;
- направлять протоколы заседаний Заказчику и сведения о ре-
зультатах конкурса в Департамент экономической политики и развития
г.Москвы;
- контролировать поступление задатков;
- выносить решения о сумме задатка, затратах на проведение
конкурса и материальном поощрении по результатам подготовки и про-
ведения конкурса и представлять их для утверждения Организатору;
- участвовать в рассмотрении жалоб Участников конкурса.
7.4. Члены Конкурсной комиссии обязаны:
- присутствовать и решать вопросы на заседаниях Конкурсной
комиссии;
- участвовать в работе квалификационной комиссии;
- объективно рассматривать и оценивать предложения Участников
и принимать решение о победителе конкурса;
- не допускать распространения конфиденциальных сведений по
предмету конкурса;
7.5. Члены Конкурсной комиссии несут ответственность:
- за нарушение равных конкурсных условий для всех Участников
конкурса;
- за нарушение положений, правил и процедур проведения кон-
курса, определенных настоящим Положением и действующими законода-
тельными актами;
- за нарушение объективности оценки предложений Участников;
- за разглашение информации о предложениях, представленных
Участниками.
8. Организатор вправе привлекать и на договорной основе пору-
чать подготовительную работу по проведению конкурса Исполнителю
конкурса. Исполнитель, в свою очередь, может выбираться на кон-
курсной основе.
8.1. На исполнителя конкурса могут быть возложены следующие
функции:
- разработка и оформление документов, необходимых для подго-
товки и проведения конкурса;
- разработка конкурсной документации;
- обеспечение публикации объявления о предстоящем конкурсе
(открытый конкурс) или рассылки приглашений потенциальным Участни-
кам (закрытый конкурс);
- обеспечение сбора, регистрации и хранения конкурсных пред-
ложений Участников;
- проведение систематизации и предварительного анализа данных
Участников на стадии предварительного отбора (квалификации);
- обеспечение подготовки предварительного (квалификационного)
отбора Участников;
- привлечение, в случае необходимости, и обеспечение работы
экспертов для решения конкретных задач, возникающих в процессе
проведения конкурса;
- разъяснение Участникам условий проведения конкурса;
- выполнение других услуг по поручению Организатора или Кон-
курсной комиссии.
8.2. Исполнитель конкурса имеет право:
- запрашивать у Участников документы, анкеты и другие сведе-
ния, предусмотренные условиями проведения конкурса;
- не принимать от Участников документы, оформленные не в со-
ответствии с установленными требованиями;
- информировать Организатора и Конкурсную комиссию обо всех
нарушениях, допущенных Участниками в ходе подготовки конкурса.
8.3. В соответствии с договором между Организатором и Испол-
нителем конкурса на Исполнителя конкурса могут быть возложены сле-
дующие обязанности:
- проведение работ по подготовке и организации конкурса;
- организация проведения предварительного отбора (квалифика-
ции) Участников;
- заключение на основании поручений Организатора договоров на
проведение экспертизы с физическими и юридическими лицами, привле-
каемыми к участию в работе Конкурсной комиссии;
- организация и проведение рекламы проводимого конкурса;
- организация создания равных конкурентных условий для предп-
риятий и организаций, независимо от форм собственности и ведомс-
твенной принадлежности.
8.4. Исполнитель конкурса несет ответственность и обязан
обеспечить:
- неразглашение конфиденциальных сведений;
- объективность и непредвзятость при выполнении порученных
работ;
- качество разработки конкурсной документации, которая должна
исключать возможную неоднозначность в трактовке отдельных положе-
ний;
- анализ и проверку поступающей от Участников информации;
- сохранность журнала регистрации заявок, конкурсных предло-
жений и всей документации по проводимому конкурсу.
Исполнитель конкурса не имеет права до завершения конкурса
сотрудничать с Участниками проводимого конкурса.
9. Участник проводимого конкурса должен выполнить и докумен-
тально подтвердить все конкурсные требования.
9.1. В соответствии с настоящим Положением Участники при под-
готовке конкурса:
- предварительно знакомятся с объектом конкурса, изучают тре-
бования, предъявляемые к разработке и оформлению конкурсной доку-
ментации;
- направляют и регистрируют у Организатора (или по его пору-
чению у Исполнителя) заявки, анкеты, гарантийные письма и другие
предусмотренные условиями проведения конкурса документы;
- после предварительного отбора (квалификации), если он пре-
дусмотрен условиями конкурса, и получения от Организатора пригла-
шения на участие в конкурсе направляют и регистрируют у Организа-
тора (или по его поручению у Исполнителя) свои предложения и дру-
гие необходимые документы;
- вносят задаток;
9.2. Участники имеют следующие права:
- обращаться к Организатору (или Исполнителю) конкурса с
просьбой о продлении приема заявок и предложений;
- получать от Организатора, Конкурсной комиссии или Исполните-
ля конкурса соответствующую информацию по условиям и порядку про-
ведения конкурса;
- отзывать свою заявку до установленного срока окончания при-
ема предложений (отзыв заявки должен быть зарегистрирован);
- наряду с предложениями, составленными в соответствии с ус-
ловиями конкурсной документации, представлять альтернативные пред-
ложения, если они эффективней условий, предусмотренных Организато-
рами конкурса;
- осматривать местоположение объекта конкурса;
- отказываться в письменном виде от участия в конкурсе после
окончательной даты представления предложений (задаток в этом слу-
чае не возвращается);
- не предоставлять по требованию Организатора документы или
иную информацию, если это нарушает какие-либо охраняемые законом
права Участника;
- обращаться с жалобой на действия или решения Конкурсной ко-
миссии к Организатору либо Заказчику;
- обращаться с жалобой на действия или решения Организатора в
Московскую межотраслевую комиссию по координации деятельности при
организации конкурсов, торгов и закупок продукции для реализации
программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых
из городских источников, к Заказчику, в третейский суд Комплекса
архитектуры, строительства, реконструкции и развития города или в
судебные органы;
9.3. Участники конкурса обязаны:
- своевременно представлять и регистрировать заявку, анкету,
лицензию, гарантийные письма, уставные документы и другие предус-
мотренные процедурой конкурса материалы;
- отражать в представляемой документации достоверную и полную
информацию в соответствии с требованиями и условиями конкурсной
документации;
- соблюдать положения, правила и процедуры, предусмотренные
настоящим Положением и действующими законодательными актами;
- вносить задаток в установленные сроки;
- за соответствующую плату приобретать конкурсную документа-
цию;
- присутствовать на заседании Конкурсной комиссии при вскры-
тии конвертов с предложениями или направлять на это заседание по
соответствующей доверенности своего представителя, либо предста-
вить письменное согласие о вскрытии его конверта в отсутствии офи-
циального представителя;
- в случае признания Участника победителем конкурса в 30-
дневный срок подписывать контракт (договор) на выполнение предус-
мотренного конкурсом заказа.
9.4. Участники конкурса несут ответственность:
- за нарушение требований полноты и достоверности информации,
указываемой в заявке, анкете, предложениях, гарантийных письмах и
других документах;
- за несоблюдение положений, правил и процедур, установленных
настоящим Положением и действующими законодательными актами;
- за некорректное поведение при оглашении их предложений и
результатов конкурса на заседаниях Конкурсной комиссии;
За вышеприведенные нарушения Организатор конкурса или Комис-
сия выносят решение об отстранении Участника от участия в конкурсе
на любом этапе его проведения. Данный факт фиксируется соответс-
твующим протоколом. Уведомление Участника об отстранении его от
участия в конкурсе осуществляется в письменном виде.
.
Приложение 2
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
ПОРЯДОК
обязательной официальной публикации сведений о конкурсах,
проводимых в г.Москве по реализации инвестиционных программ
капитального строительства (реконструкции), финансируемых
из городских источников
1. Общие положения
1.1. Обязательная официальная публикация сведений о конкурсах,
проводимых в г. Москве по реализации инвестиционных программ капи-
тального строительства (реконструкции), финансируемых из городских
источников, производится в соответствии с требованиями гражданско-
го законодательства для повышения эффективности расходования бюд-
жетных средств, создания в Москве конкурентной деловой среды, уси-
ления общественного контроля за хозяйственной деятельностью го-
родских служб, предприятий и учреждений.
1.2. Обязательной официальной публикации подлежат сведения о
конкурсах, проводимых структурными подразделениями Правительства
Москвы, префектурами административных округов, государственными
унитарными предприятиями в г.Москве по реализации инвестиционных
программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых
из городских источников.
1.3. Обязательной официальной публикации подлежат также сведе-
ния о результатах конкурсов, проводимых в г. Москве по реализации
инвестиционных программ капитального строительства (реконструк-
ции), финансируемых из городских источников, конкурсных мероприя-
тиях. Сведения о результатах конкурса содержат наименование побе-
дителя, наименование предмета конкурса и стоимость выполнения за-
каза, определенную по итогам конкурса.
Сведения о результатах закрытых конкурсов обязательной публи-
кации не подлежат.
1.4. Официальной публикацией считается публикация в журнале
Мэрии Москвы "Московские торги" или бюллетене оперативной информа-
ции этого журнала (и в иных официальных изданиях Мэрии Москвы), а
также публикация в электронной версии бюллетеня оперативной инфор-
мации в Интернете на странице журнала "Московские торги" и в раз-
деле "Конкурсы и подрядные торги в Москве" Интернет-сервера "Стро-
ительный мир".
Публикации в других средствах массовой информации не считаются
официальными.
1.5. Обязательная официальная публикация производится бесплат-
но в журнале "Московские торги".
1.6. Наряду с обязательной официальной публикацией Организато-
ры конкурсов, а также уполномоченные ими лица могут по собственно-
му усмотрению публиковать информацию о соответствующих мероприяти-
ях в любых средствах массовой информации.
2. Порядок предоставления сведений
2.1. Для обязательной официальной публикации Организатор или
уполномоченная им организация предоставляет в редакцию журнала
"Московские торги" в течение трех рабочих дней после принятия ре-
шения о проведении конкурса сведения, предусмотренные Законом. Эти
сведения предоставляются также для размещения на Интернет-сервере
"Строительный мир" в разделе "Конкурсы и подрядные торги в Моск-
ве".
Редакция журнала "Московские торги" и организация, ответствен-
ная за ведение раздела "Конкурсы и подрядные торги в Москве" Ин-
тернет-сервера "Строительный мир", обязаны обеспечить публикацию
предоставленных сведений в срок, установленный Организатором (не
менее 45 дней до момента оглашения конкурсных предложений).
2.2. После проведения конкурса Организатор или уполномоченная
им организация в течение трех рабочих дней предоставляет в редак-
цию журнала "Московские торги", а также в организацию, ответствен-
ную за ведение раздела "Конкурсы и подрядные торги в Москве" Ин-
тернет-сервера "Строительный мир", сведения о результатах конкурса
для обязательной официальной публикации.
2.3. Сведения о конкурсах для Интернет-сервера "Строительный
мир" размещаются в разделе "Конкурсы и подрядные торги в Москве" в
течение трех рабочих дней с момента поступления.
Срок публикации информации о результатах проведенных конкурсов
в журнале "Московские торги" не должен превышать 20 дней с момента
объявления победителя конкурса.
3. Порядок публикации
3.1. Редакция журнала "Московские торги" включает поступившие
для обязательной официальной публикации сведения о предстоящих
конкурсах в бюллетень оперативной информации журнала, при этом
сведения, поступившие в период с 1-го до 15-го числа текущего ме-
сяца, включаются в первый выпуск бюллетеня за данный месяц, а све-
дения, поступившие в период с 15-го числа текущего месяца до 1-го
числа следующего месяца - во второй.
3.2. Первый выпуск бюллетеня выходит до 1-го числа, а второй -
до 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором сведения
были представлены в редакцию.
3.3. При необходимости может быть выпущен специальный выпуск
бюллетеня, выходящий вне графика к сроку, указанному заказчиком.
При этом заказчик оплачивает производство и рассылку бюллетеня
согласно счету, выставляемому редакцией.
3.4. Редакция организует подписку на журнал "Московские тор-
ги", включая бюллетень оперативной информации, для всех заинтере-
сованных юридических и физических лиц. Подписка для структурных
подразделений Мэрии Москвы, государственных унитарных предприятий
Мэрии Москвы, Московской городской Думы производится по специаль-
ным льготным расценкам, устанавливаемым по согласованию с Мэрией
Москвы.
3.5. В целях повышения оперативности доведения информации о
конкурсных мероприятиях до заинтересованных лиц редакция организу-
ет подписку на электронную версию бюллетеня оперативной информа-
ции, которая рассылается по электронной почте еженедельно, а также
размещает информацию в Интернете на странице журнала "Московские
торги".
.
Приложение 3
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
Примерная форма извещения о проведении конкурса
Наименование и адрес Заказчика конкурса__________________________
__________________________________________________________________
Указание вида конкурса___________________________________________
Наименование и местоположение объекта конкурса___________________
__________________________________________________________________
Наименование государственного заказа_____________________________
Краткие характеристики государственного заказа___________________
__________________________________________________________________
Указание на принадлежность заказа к инвестиционной программе
Правительства Москвы
__________________________________________________________________
Стартовая стоимость заказа______________________________рублей.
Срок выполнения заказа___________________________________________
(указывается срок начала и окончания работ
или ввода объекта)
Место, дата, начало и окончание приема заявок на участие_________
__________________________________________________________________
Дата проведения предварительного отбора, если таковой предусмотрен
__________________________________________________________________
Основные условия участия (требования к Участникам)_______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата и место проведения конкурса_________________________________
__________________________________________________________________
Адрес, сроки бесплатного получения форм документов для участия в
предварительном отборе и условий конкурса_________________________
__________________________________________________________________
Сроки, порядок приобретения и цена конкурсной документации
__________________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________
* другая информация согласно пп."в", "г", "е", "з", "к" п.2 ст.6
Закона города Москвы от 10 марта 2000 г. N 4.
.
Приложение 4
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
Типовая форма заявки на участие в конкурсе
(вид конкурса: открытый, закрытый, двухэтапный, с предварительным
отбором или без предварительного отбора)
Председателю
Конкурсной комиссии
__________________________
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА
на участие________________________________________________________
(вид конкурса: открытый, закрытый, двухэтапный, с
предварительным отбором или без предварительного отбора,
инвестиционный конкурс, подрядный торг, иное)
на выполнение ____________________________________________________
(наименование государственного заказа)
__________________________________________________________________
(объект конкурса)
1. Изучив условия конкурса по размещению вышеупомянутого за-
каза и Положение о конкурсном размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ и оказание услуг при реализации инвестицион-
ных программ капитального строительства (реконструкции) финансиру-
емых из городских источников
__________________________________________________________________
(наименование организации)
в лице____________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установ-
ленных в указанных выше документах, и в случае победы осуществлять
предусмотренные условиями конкурса функции.
2. В случае, если в результате предварительного отбора мы бу-
дем допущены к участию в конкурсе, мы намерены выполнить конкурс-
ные условия и представить Вам свои конкурсные предложения в уста-
новленные сроки.
3. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы
берем на себя обязательства подписать контракт (договор) с
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование городского заказчика или уполномоченной организации)
на выполнение конкурсного заказа, в соответствии с требованиями
конкурсной документации и на условиях, которые мы назовем в нашем
конкурсном предложении, в срок не позднее 30 дней с момента поло-
жительного решения Конкурсной комиссии.
4. В случае, если наши условия не будут признаны лучшими, но
по решению Конкурсной комиссии нам будет присуждено следующее за
победителем место, мы согласны сохранить свои обязательства по
подписанию контракта (договора) до заключения контракта (договора)
между победителем и заказчиком.
5. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями
конкурса и нашего отказа от заключения контракта (договора) на вы-
полнение заказа, являющегося предметом конкурса, или при неподпи-
сании нами контракта (договора) в течение 30 дней с момента поло-
жительного решения Конкурсной комиссии, внесенный нами задаток не
возвращается.
6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Конкурсной комиссией
нами уполномочен
__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., телефон работника организации - Участника
конкурса)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченно-
му лицу.
7. Мы объявляем, что до заключения контракта (договора) на
выполнение заказа настоящая заявка будет считаться нашим акцептом
на Вашу публичную оферту (объявление конкурса).
8. Наши юридический и почтовый адреса и банковские реквизиты:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Приложение: сведения об организации и другие документы по перечню.
Подпись руководителя
Подпись главного бухгалтера
М.П.
.
Приложение 5
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
ТИПОВЫЕ ФОРМЫ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Типовая форма конкурсного предложения
при проведении конкурса по выбору подрядчика
на выполнение строительных работ
Председателю Конкурсной
комиссии по размещению
городского государственного
заказа
__________________________
Дата, исх. номер
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию
на________________________________________________________________
(наименование объекта и наименование государственного заказа)
__________________________________________________________________
а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект
контракта (договора) на выполнение вышеуказанного заказа, мы______
__________________________________________________________________
(полное наименование организации-Участника конкурса по
учредительным документам)
в лице___________________________________________________________,
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя,
отчество (полностью)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса под-
писать контракт (договор), согласны выполнить предусмотренные кон-
курсом функции в соответствии требованиями конкурсной документации
и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|N п/п|Наименование показателя |Ед.изм. |Значе- | Примечание |
| | | |ние | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|1. |Стоимость СМР (1-9 главы|тыс.руб.| |Вместе с обосно-|
| |сводного сметного расче-|в ценах | |ванием, содер- |
| |та) |1991/ | |жащемся во |
| | |1998 гг.| |внутреннем кон-|
| | |с учетом| |верте |
| | |НДС | | |
| |либо | | | |
| | | | | |
| |Суммарный процент| % | | |
| |снижения стоимости СМР| | | |
| |от утвержденной| | | |
| |стоимости с учетом| | | |
| |установленного 5%| | | |
| |снижения | | | |
| |(в случае проведения| | | |
| |конкурса до утверждения| | | |
| |документации) | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|2. |Продолжительность строи-| мес. | |Вместе с |
| |тельства | | |обоснованием, |
| | | | |содержащемся |
| | | | |во внутреннем |
| | | | |конверте |
| |либо | | | |
| | | | | |
| |Снижение | % | | |
| |продолжительности | | | |
| |строительства | | | |
| |(в случае проведения| | | |
| |конкурса до утверждения| | | |
| |документации) | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|3. |Заполненность портфеля| % | | |
| |заказов в текущем году | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|4. |Квалификация участника | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|4.1. |Наличие документов, в|есть/ | | |
| |т.ч. лицензий на|нет | | |
| |выполнение необходимых| | | |
| |работ, | | | |
| |квалификационного | | | |
| |аттестата руководителя| | | |
| |по вопросам охраны| | | |
| |окружающей среды | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|4.2. |Продолжительность | лет | | |
| |деятельности | | | |
| |организации с учетом| | | |
| |правопреемственности | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|4.3. |Среднесписочная | чел. | | |
| |численность работающих | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|4.4. |Количество | чел. | | |
| |сертифицированных | | | |
| |специалистов | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|4.5. |Наличие собственной| | | |
| |производственной базы | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|4.5.1|Механовооруженность | коэф. | |Отношение |
| | | | |стоимости |
| | | | |машин и |
| | | | |оборудования к |
| | | | |выручке от |
| | | | |реализации СМР |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|4.5.2|Фондовооруженность | коэф. | |Отношение |
| | | | |стоимости |
| | | | |основных |
| | | | |производственных|
| | | | |фондов к |
| | | | |среднесписочной |
| | | | |численности |
| | | | |персонала |
| | | | |предприятия |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|4.6. |Участие в строительстве| шт. | | |
| |аналогичных объектов,| | | |
| |всего | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|4.7. |Отзывы заказчиков по| шт. | | |
| |объектам, сданным в| | | |
| |эксплуатацию за| | | |
| |последние три года | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|5. |Финансовое положение и| | | |
| |результаты | | | |
| |хозяйственной | | | |
| |деятельности | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|5.1. |Наличие оборотных| | |стр. 290 ФN1 |
| |активов | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|5.1.1|(N-2) год |тыс.руб.| | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|5.1.2|(N-1) год |тыс.руб.| | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|5.1.3|N год |тыс.руб.| | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|5.2. |Дебиторская |тыс.руб.| |стр. 230 + |
| |задолженность на конец| | |стр. 240 ФN1 |
! |отчетного периода | | | |
!______________________________!________!_______!________________!
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|5.3. |Кредиторская |тыс.руб.| |стр. 620 ФN1 |
| |задолженность на конец| | | |
| |отчетного периода | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|5.4. |Наличие основных|тыс.руб.| | |
| |средств на начало| | | |
| |текущего года | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|5.5. |Общий объем СМР в|тыс.руб.| |по форме 2-КС |
| |качестве генподрядчика | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|5.6. |Общий объем СМР в|тыс.руб.| |по форме 2-КС |
| |качестве субподрядчика | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|5.7. |Прибыль на конец|тыс.руб.| |стр. 140 ФN2 |
| |отчетного периода | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|5.8. |Убыток на конец|тыс.руб.| |стр. 140 ФN2 |
| |отчетного периода | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|5.9. |Задолженность перед|тыс.руб.| |стр. 626 ФN1 |
| |бюджетом | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|5.10.|Средства, остающиеся в|тыс.руб.| |стр. 650 ФN1; |
| |распоряжении | | |с 2000 г. |
| |организации | | |заменяется на |
| | | | |стр. 440 |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|6. |Репутация организации | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|6.1. |Призер общегородских|количе- | | |
| |конкурсов на лучшую|ство по-| | |
| |строительную площадку |бед | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|6.2. |Аудиторские проверки | шт. | | |
!_____!________________________!________!_______!________________!
- 6 -
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|6.3. |Участие в арбитражных| | | |
| |процессах | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|6.3.1|Истец | шт. | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|6.3.2|Ответчик | шт. | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|7. |Обеспечение участия в|есть/нет| | |
| |торгах (банковская| | | |
| |гарантия, задаток,| | | |
| |поручительство, | | | |
| |гарантийное письмо) | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|8. |Включение в реестр|есть/нет| | |
| |организаций малого| | | |
| |предпринимательства | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|9. |Техническая часть| | | |
| |предложений | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|9.1. |Описание методов|есть/нет| |Во внутреннем |
| |производства работ | | |конверте |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|9.2. |Предложения по|есть/нет| |Во внутреннем |
| |механизации работ | | |конверте |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|9.3. |Качество строительства | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|9.3.1|Справка об управлении|есть/нет| | |
| |качеством | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|9.3.2|Входной контроль|есть/нет| | |
| |качества СМР,| | | |
| |конструкций и| | | |
| |материалов | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
_________________________________________________________________
|9.3.3|Операционный контроль|есть/нет| | |
| |качества СМР | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|9.3.4|Комплексная система|есть/нет| | |
| |управления качеством| | | |
| |строительства на основе| | | |
| |стандартов ИСО 9000 | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|9.4. |Мероприятия по технике|есть/нет| | |
| |безопасности | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|9.5. |Мероприятия по охране|есть/нет| | |
| |окружающей среды | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|9.6. |График производства|есть/нет| |Во внутреннем |
| |работ | | |конверте |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|9.7. |Наличие сертификатов| | | |
| |системы Мосстройсертифи-| | | |
| |кации | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|10. |Наличие профсоюзной |есть/нет| | |
| |организации | | | |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
|11. |Дополнительные |есть/нет| |Во внутреннем |
| |предложения | | |конверте |
+-----+------------------------+--------+-------+----------------+
2. Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком
проведения конкурса, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополни-
тельные предложения:______________________________________________
__________________________________________________________________
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы
берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с тре-
бованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям,
которые мы просим включить в контракт (договор).
4. Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на
выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей
победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.
5. Мы сообщаем о перечислении на указанный Вами расчетный
счет суммы задатка для участия в конкурсе и прилагаем платежный
документ.
6. Мы согласны с условием, что в случае нашей победы на кон-
курсе и неподписания нами в установленные сроки контракта (догово-
ра) мы лишаемся своего задатка, направленного Вам.
7. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать пред-
ложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками вы-
полнения заказа по объекту конкурса.
Полное наименование организации (по учредительным документам)
_____________________________________________________________
Юридический адрес организации________________________________
Фактический адрес организации________________________________
Банковские реквизиты_________________________________________
Должность руководителя_______________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)______________
Контактные телефоны, должности, фамилии, имена, отчества лиц
(полностью), уполномоченных для контактов_________________________
Адрес электронной почты______________________________________
Руководитель ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Примечания:
В конверт с конкурсными предложениями в обязательном порядке
вкладывается экономическое обоснование показателей снижения стои-
мости и продолжительности строительства объекта.
При предоставлении данных по квалификации участника необходи-
мо указать образование, специальность, стаж работы руководящего
состава организации, а также сертификаты сертифицированных специа-
листов.
При участии в строительстве аналогичных объектов необходимо
указать название, год, место строительства, вид участия (генпод-
рядчик - субподрядчик), стоимость работ по договору (в ценах
1991/1998 гг.).
По технической части предложений, при наличии указанного ма-
териала, необходимо приложить отдельные справки по каждому пункту.
Необходимо приложить копии балансовых отчетов с формой 2-КС
за два предыдущих года и отчетный период, результатов аудиторских
проверок, свидетельства государственной регистрации, устава с ре-
гистрацией изменений, лицензии, квалификационных сертификатов, от-
зывов заказчиков по аналогичным объектам, сданным в эксплуатацию
за последние три года, выписки из реестра малых предприятий.
Типовая форма конкурсного предложения
при проведении конкурса по выбору заказчика по строительству
Председателю Конкурсной
комиссии по размещению
городского государственного
заказа
_______________________
Дата, исх. номер
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию
на________________________________________________________________
(наименование объекта и наименование государственного заказа)
__________________________________________________________________
а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект
контракта (договора) на выполнение вышеуказанного заказа,
мы________________________________________________________________
(полное наименование организации-Участника конкурса по
учредительным документам)
в лице___________________________________________________________,
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество
(полностью)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса под-
писать контракт (договор), согласны выполнить предусмотренные кон-
курсом функции в соответствии требованиями конкурсной документации
и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|N п/п|Наименование показателя |Ед.изм.|Значение| Примечание |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|1. |Стоимость услуг по вы-| % | |Вместе с |
| |полнению функций заказ-| | |обоснованием, |
| |чика (в % от объема ка-| | |содержащемся |
| |питальных вложений) | | |во внутреннем |
| | | | |конверте |
!_____!________________________!_______!________!________________!
- 11 -
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|2. |Снижение | % | |Вместе с |
| |стоимости строительства | | |обоснованием, |
| | | | |содержащемся |
| | | | |во внутреннем |
| | | | |конверте |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|3. |Снижение | % | |Вместе с |
| |стоимости проектирования| | |обоснованием, |
| | | | |содержащемся |
| | | | |во внутреннем |
| | | | |конверте |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|4. |Снижение нормативных | % | |Вместе с |
| |сроков | | |обоснованием, |
| | | | |содержащемся |
| | | | |во внутреннем |
| | | | |конверте |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|4.1. |Освобождения площадок | | | |
| |под строительство | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|4.2. |Разработки проектной | | | |
| |документации | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|4.3. |Строительства | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|5. |Заполненность портфеля | % | | |
| |заказов в текущем году | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|6. |Квалификация | | | |
| |участника | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|6.1. |Наличие документов, в|есть/ | | |
| |т.ч. лицензий на|нет | | |
| |выполнение необходимых| | | |
| |работ, | | | |
!_____!________________________!_______!________!________________!
_________________________________________________________________
| |квалификационного | | | |
| |аттестата руководителя| | | |
| |по вопросам охраны| | | |
| |окружающей среды | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|6.2. |Продолжительность | лет | | |
| |деятельности | | | |
| |организации с учетом| | | |
| |правопреемственности | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|6.3. |Среднесписочная | чел. | | |
| |численность работающих | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|6.4. |Количество | чел. | | |
| |сертифицированных | | | |
| |специалистов | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|6.5. |Участие в строительстве| шт. | | |
| |аналогичных объектов,| | | |
| |всего | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|7. |Финансовое положение и| | | |
| |результаты | | | |
| |хозяйственной | | | |
| |деятельности | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|7.1. |Наличие оборотных| | |стр. 290 ФN1 |
| |активов | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|7.1.1|(N-2) год | тыс. | | |
| | | руб. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|7.1.2|(N-1) год | тыс. | | |
| | | руб. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|7.1.3|N год | тыс. | | |
| | | руб. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|7.2. |Дебиторская | тыс. | |стр. 230 + |
| |задолженность на конец| руб. | |стр. 240 ФN1 |
| |отчетного периода | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|7.3. |Кредиторская | тыс. | |стр. 620 ФN1 |
| |задолженность на конец| руб. | | |
| |отчетного периода | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|7.4. |Наличие основных| тыс. | | |
| |средств на начало| руб. | | |
| |текущего года | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|7.5. |Прибыль на конец| тыс. | |стр. 140 ФN2 |
| |отчетного периода | руб. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|7.6. |Убыток на конец| тыс. | |стр. 140 ФN2 |
| |отчетного периода | руб. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|7.7. |Задолженность перед| тыс. | |стр. 626 ФN1 |
| |бюджетом | руб. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|7.8. |Средства, остающиеся в| тыс. | |стр. 650 ФN1; |
| |распоряжении | руб. | |с 2000 г. |
| |организации | | |заменяется на |
| | | | |стр. 440 |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|8. |Репутация организации | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|8.1. |Аудиторские проверки | шт. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|8.2. |Участие в арбитражных| | | |
| |процессах | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|8.2.1|Истец | шт. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|8.2.2|Ответчик | шт. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
_________________________________________________________________
|9. |Обеспечение участия в|есть/ | | |
| |торгах (банковская|нет | | |
| |гарантия, задаток,| | | |
| |поручительство, | | | |
| |гарантийное письмо) | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|10. |Включение в реестр|есть/ | | |
| |организаций малого|нет | | |
| |предпринимательства | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|11. |Комплексная система |есть/ | | |
| |управления качеством на |нет | | |
| |основе стандартов | | | |
| |ИСО 9000 | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|12. |Наличие профсоюзной |есть/ | | |
| |организации |нет | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|13. |Дополнительные |есть/ | |Во внутреннем |
| |предложения |нет | |конверте |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
2. Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком
проведения конкурса, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополни-
тельные предложения:______________________________________________
__________________________________________________________________
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы
берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с тре-
бованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям,
которые мы просим включить в контракт (договор).
4. Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на
выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей
победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.
5. Мы сообщаем о перечислении на указанный Вами расчетный
счет суммы задатка для участия в конкурсе и прилагаем платежный
документ.
6. Мы согласны с условием, что в случае нашей победы на кон-
курсе и неподписания нами в установленные сроки контракта (догово-
ра) мы лишаемся своего задатка, направленного Вам.
7. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать пред-
ложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками вы-
полнения заказа по объекту конкурса.
Полное наименование организации (по учредительным документам)
_____________________________________________________________
Юридический адрес организации________________________________
Фактический адрес организации________________________________
Банковские реквизиты_________________________________________
Должность руководителя_______________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)______________
Контактные телефоны, должности, фамилии, имена, отчества лиц
(полностью), уполномоченных для контактов_________________________
Адрес электронной почты______________________________________
Руководитель ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Примечания:
В конверт с конкурсными предложениями в обязательном порядке
вкладывается технико-экономическое обоснование показателей сниже-
ния стоимости и продолжительности строительства объекта.
При предоставлении данных по квалификации участника необходи-
мо указать образование, специальность, стаж работы руководящего
состава организации, а также сертификаты сертифицированных специа-
листов.
Необходимо приложить копии балансовых отчетов с формой 2-КС
за два предыдущих года и отчетный период, результатов аудиторских
проверок, свидетельства государственной регистрации, устава с ре-
гистрацией изменений, лицензии, квалификационных сертификатов, вы-
писки из реестра малых предприятий.
Типовая форма конкурсного предложения
при проведении конкурса по выбору подрядчика
на проведение проектных работ
Председателю Конкурсной
комиссии по размещению
городского государственного
заказа
_______________________
Дата, исх. номер
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию
на_______________________________________________________________
(наименование объекта и наименование государственного заказа)
__________________________________________________________________
а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект
контракта (договора) на выполнение вышеуказанного заказа,
мы________________________________________________________________
(полное наименование организации-Участника конкурса по
учредительным документам)
в лице___________________________________________________________,
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество
(полностью)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса под-
писать контракт (договор), согласны выполнить предусмотренные кон-
курсом функции в соответствии требованиями конкурсной документации
и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|N п/п|Наименование показателя |Ед.изм.|Значение| Примечание |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|1. |Суммарный процент| % | |Вместе с |
| |снижения стоимости про-| | |обоснованием, |
| |ектирования от утверж- | | |содержащемся |
| |денной стоимости с уче-| | |во внутреннем |
| |том установленного 5%| | |конверте |
| |снижения | | | |
!_____!________________________!_______!________!________________!
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|2. |Снижение | % | |Вместе с |
| |продолжительности | | |обоснованием, |
| |проектирования | | |содержащемся |
| | | | |во внутреннем |
| | | | |конверте |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|3. |Заполненность портфеля| % | | |
| |заказов в текущем году | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|4. |Квалификация | | | |
| |участника | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|4.1. |Наличие документов, в|есть/ | | |
| |т.ч. лицензий на|нет | | |
| |выполнение необходимых| | | |
| |работ, | | | |
| |квалификационного | | | |
| |аттестата руководителя| | | |
| |по вопросам охраны| | | |
| |окружающей среды | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|4.2. |Продолжительность | лет | | |
| |деятельности | | | |
| |организации с учетом| | | |
| |правопреемственности | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|4.3. |Среднесписочная | чел. | | |
| |численность работающих | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|4.4. |Количество | чел. | | |
| |сертифицированных | | | |
| |специалистов | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|4.5. |Участие в проектирова- | шт. | | |
| |нии аналогичных объек- | | | |
| |тов, всего | | | |
!_____!________________________!_______!________!________________!
- 18 -
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|4.6. |Отзывы заказчиков по| шт. | | |
| |проектируемым объектам | | | |
| |за последние три года | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|5. |Финансовое положение и| | | |
| |результаты | | | |
| |хозяйственной | | | |
| |деятельности | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|5.1. |Наличие оборотных| | |стр. 290 ФN1 |
| |активов | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|5.1.1|(N-2) год | тыс. | | |
| | | руб. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|5.1.2|(N-1) год | тыс. | | |
| | | руб. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|5.1.3|N год | тыс. | | |
| | | руб. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|5.2. |Дебиторская | тыс. | |стр. 230 + |
| |задолженность на конец| руб. | |стр. 240 ФN1 |
| |отчетного периода | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|5.3. |Кредиторская | тыс. | |стр. 620 ФN1 |
| |задолженность на конец| руб. | | |
| |отчетного периода | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|5.4. |Наличие основных| тыс. | | |
| |средств на начало| руб. | | |
| |текущего года | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|5.5. |Прибыль на конец| тыс. | |стр. 140 ФN2 |
| |отчетного периода | руб. | | |
!_____!________________________!_______!________!________________!
- 19 -
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|5.6. |Убыток на конец| тыс. | |стр. 140 ФN2 |
| |отчетного периода | руб. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|5.7. |Задолженность перед| тыс. | |стр. 626 ФN1 |
| |бюджетом | руб. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|5.8. |Средства, остающиеся в| тыс. | |стр. 650 ФN1; |
| |распоряжении | руб. | |с 2000 г. |
| |организации | | |заменяется на |
| | | | |стр. 440 |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|6. |Репутация организации | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|6.1. |Аудиторские проверки | шт. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|6.2. |Участие в арбитражных| | | |
| |процессах | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|6.2.1|Истец | шт. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|6.2.2|Ответчик | шт. | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|7. |Обеспечение участия в|есть/ | | |
| |торгах (банковская|нет | | |
| |гарантия, задаток,| | | |
| |поручительство, | | | |
| |гарантийное письмо) | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|8. |Включение в реестр|есть/ | | |
| |организаций малого|нет | | |
| |предпринимательства | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|9. |Комплексная система |есть/ | | |
| |управления качеством на |нет | | |
| |основе стандартов | | | |
| |ИСО 9000 | | | |
!_____!________________________!_______!________!________________!
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|10. |Техническая часть| | | |
| |предложений | | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|10.1.|График производства|есть/ | |Во внутреннем |
| |работ ПИР |нет | |конверте |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|11. |Наличие профсоюзной |есть/ | | |
| |организации |нет | | |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
|12. |Дополнительные |есть/ | |Во внутреннем |
| |предложения |нет | |конверте |
+-----+------------------------+-------+--------+----------------+
2. Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком
проведения конкурса, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополни-
тельные предложения:______________________________________________
__________________________________________________________________
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы
берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с тре-
бованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям,
которые мы просим включить в контракт (договор).
4. Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на
выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей
победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.
5. Мы сообщаем о перечислении на указанный Вами расчетный
счет суммы задатка для участия в конкурсе и прилагаем платежный
документ.
6. Мы согласны с условием, что в случае нашей победы на кон-
курсе и неподписания нами в установленные сроки контракта (догово-
ра) мы лишаемся своего задатка, направленного Вам.
7. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать пред-
ложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками вы-
полнения заказа по объекту конкурса.
Полное наименование организации (по учредительным документам)
_____________________________________________________________
Юридический адрес организации________________________________
Фактический адрес организации________________________________
Банковские реквизиты_________________________________________
Должность руководителя_______________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)______________
Контактные телефоны, должности, фамилии, имена, отчества лиц
(полностью), уполномоченных для контактов_________________________
Адрес электронной почты______________________________________
Руководитель ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Примечания:
В конверт с конкурсными предложениями в обязательном порядке
вкладывается технико-экономическое обоснование показателей сниже-
ния стоимости и продолжительности проектирования объекта.
При предоставлении данных по квалификации участника необходи-
мо указать образование, специальность, стаж работы руководящего
состава организации, а также сертификаты сертифицированных специа-
листов.
При участии в проектировании аналогичных объектов необходимо
указать название, год проектирования.
По технической части предложений, при наличии указанного ма-
териала необходимо приложить отдельные справки по каждому пункту.
Необходимо приложить копии балансовых отчетов с формой 2-КС
за два предыдущих года и отчетный период, результатов аудиторских
проверок, свидетельства государственной регистрации, устава с ре-
гистрацией изменений, лицензии, квалификационных сертификатов, от-
зывов заказчиков по аналогичным проектируемым объектам за послед-
ние три года, выписки из реестра малых предприятий.
Типовая форма конкурсного предложения
при проведении конкурса по выбору инвестора
коммунального строительства
Председателю Конкурсной
комиссии по размещению
городского государственного
заказа
_________________________
Дата, исх. номер
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию
на________________________________________________________________
(наименование объекта и наименование государственного заказа)
__________________________________________________________________
а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект
контракта (договора) на выполнение вышеуказанного заказа, мы______
__________________________________________________________________
(полное наименование организации-Участника конкурса по
учредительным документам)
в лице___________________________________________________________,
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество
(полностью)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса под-
писать контракт (договор), согласны выполнить предусмотренные кон-
курсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документа-
ции и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|N п/п |Наименование показателя |Ед. изм.|Значе-| Примечание |
| | | |ние | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|1. |Размер инвестиций |млн.руб.| |Вместе с |
| | | | |обоснованием, |
| | | | |содержащемся |
| | | | |во внутреннем |
| | | | |конверте |
!______!________________________!________!______!________________!
- 23 -
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|2. |Продолжительность стро- | мес. | |Вместе с |
| |ительства | | |обоснованием, |
| | | | |содержащемся |
| | | | |во внутреннем |
| | | | |конверте |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|3. |Доля, передаваемая ин- | % | | |
| |вестору в счет компенса-| | | |
| |ции затрат | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|4. |Доля, передаваемая ин- | % | | |
| |вестором городу | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|4.1. |Денежные средства |тыс.руб.| | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|5. |Дополнительные обязате- | | | |
| |льства инвестора | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|6. |Наличие технико-экономи-|есть/нет| | |
| |ческого обоснования или | | | |
| |эскизного проекта | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|7. |Практические предложения|есть/нет| | |
| |по реализации инвестици-| | | |
| |онного проекта с приме- | | | |
| |нением новейших техноло-| | | |
| |гий возведения объекта, | | | |
| |энергосберегающих конс- | | | |
| |труктивных и технологи- | | | |
| |ческих систем | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|8. |Использование при строи-|тыс.руб.| | |
| |тельстве материалов, | | | |
| |произведенных в | | | |
| |г. Москве | | | |
!______!________________________!________!______!________________!
- 24 -
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|9. |Привлечение строительных|есть/нет| | |
| |организаций, зарегистри-| | | |
| |рованных в Москве и вы- | | | |
| |полняющих коммунальное | | | |
| |строительство по город- | | | |
| |скому заказу | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|10. |Квалификация участника | | | |
| |(для юридического лица) | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|10.1. |Продолжительность | лет | | |
| |деятельности | | | |
| |организации с учетом| | | |
| |правопреемственности | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|10.2. |Среднесписочная | чел. | | |
| |численность работающих | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|10.3. |Количество | чел. | | |
| |сертифицированных | | | |
| |специалистов | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|10.4. |Участие в инвестирова- | шт. | | |
| |нии аналогичных объек- | | | |
| |тов, всего | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|11. |Финансовое положение и| | | |
| |результаты | | | |
| |хозяйственной | | | |
| |деятельности | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|11.1. |Наличие оборотных| | |стр. 290 ФN1 |
| |активов | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|11.1.1|(N-2) год | тыс. | | |
| | | руб. | | |
!______!________________________!________!______!________________!
- 25 -
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|11.1.2|(N-1) год | тыс. | | |
| | | руб. | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|11.1.3|N год | тыс. | | |
| | | руб. | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|11.2. |Дебиторская | тыс. | |стр. 230 + |
| |задолженность на конец| руб. | |стр. 240 ФN1 |
| |отчетного периода | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|11.3. |Кредиторская | тыс. | |стр. 620 ФN1 |
| |задолженность на конец| руб. | | |
| |отчетного периода | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|11.4. |Наличие основных| тыс. | | |
| |средств на начало| руб. | | |
| |текущего года | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|11.5. |Прибыль на конец| тыс. | |стр. 140 ФN2 |
| |отчетного периода | руб. | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|11.6. |Убыток на конец| тыс. | |стр. 140 ФN2 |
| |отчетного периода | руб. | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|11.7. |Задолженность перед| тыс. | |стр. 626 ФN1 |
| |бюджетом | руб. | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|11.8. |Средства, остающиеся в| тыс. | |стр. 650 ФN1; |
| |распоряжении | руб. | |с 2000 г. |
| |организации | | |заменяется на |
| | | | |стр. 440 |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|12. |Репутация организации | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|12.1. |Аудиторские проверки | шт. | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
_________________________________________________________________
|12.2. |Участие в арбитражных| | | |
| |процессах | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|12.2.1|Истец | шт. | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|12.2.2|Ответчик | шт. | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|13. |Обеспечение участия в|есть/нет| | |
| |торгах (банковская| | | |
| |гарантия, задаток,| | | |
| |поручительство, | | | |
| |гарантийное письмо) | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|14. |Комплексная система |есть/нет| | |
| |управления качеством на | | | |
| |основе стандартов | | | |
| |ИСО 9000 | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|15. |Наличие профсоюзной |есть/нет| | |
| |организации | | | |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
|16. |Дополнительные |есть/нет| |Во внутреннем |
| |предложения | | |конверте |
+------+------------------------+--------+------+----------------+
2. Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком
проведения конкурса, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополни-
тельные предложения:______________________________________________
__________________________________________________________________
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы
берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с тре-
бованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям,
которые мы просим включить в контракт (договор).
4. Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на
выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей
победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.
5. Мы сообщаем о перечислении на указанный Вами расчетный
счет суммы задатка для участия в конкурсе и прилагаем платежный
документ.
6. Мы согласны с условием, что в случае нашей победы на кон-
курсе и неподписания нами в установленные сроки контракта (догово-
ра) мы лишаемся своего задатка, направленного Вам.
7. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать пред-
ложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками вы-
полнения заказа по объекту конкурса.
Полное наименование организации (по учредительным документам)
_____________________________________________________________
Юридический адрес организации________________________________
Фактический адрес организации________________________________
Банковские реквизиты_________________________________________
Должность руководителя_______________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)______________
Контактные телефоны, должности, фамилии, имена и отчества лиц
(полностью), уполномоченных для контактов_________________________
Адрес электронной почты______________________________________
Руководитель ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Примечания:
В конверт с конкурсными предложениями в обязательном порядке
вкладывается экономическое обоснование показателей объема инвести-
рования, продолжительности строительства объекта, объемов, форм и
характеристик передачи средств в бюджет.
При предоставлении данных по квалификации участника необходи-
мо указать образование, специальность, стаж работы руководящего
состава организации, а также сертификаты сертифицированных специа-
листов.
Необходимо приложить копии балансовых отчетов с формой 2-КС
за 2 предыдущих года и отчетный период, результатов аудиторских
проверок, свидетельства государственной регистрации, устава с ре-
гистрацией изменений, лицензии, квалификационных сертификатов, вы-
писки из реестра малых предприятий.
.
Приложение 6
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
Рекомендуемая форма уведомления о результатах
предварительного отбора
Руководителю организации
_______________________
Дата, исх. номер
__________________________________________________________________
(наименование органа управления - Организатора конкурса)
сообщает о том, что Ваша организация успешно прошла предваритель-
ный отбор в ходе конкурса на выполнение___________________________
(указание предмета конкурса)
__________________________________________________________________
(наименование объекта конкурса и его адрес)
и может участвовать в конкурсе, если в срок до "___"_______ ___ г.
внесет задаток для участия в конкурсе в размере___________________
и представит свои конкурсные предложения__________________________
__________________________________________________________________
(перечень других документов, которые должны быть представлены к
указанному сроку)
__________________________________________________________________
по адресу:________________________________________________________
Требования к разработке и оформлению Ваших конкурсных предло-
жений приведены в составе подготовленной нами конкурсной докумен-
тации. Если Ваша организация еще не приобрела конкурсную докумен-
тацию, это можно сделать по адресу: ______________________________
Сумму задатка для участия в конкурсе в размере____________________
необходимо перечислить на р/счет__________________________________
(банковские реквизиты)
__________________________________________________________________
В случае если Ваши предложения не будут признаны Конкурсной
комиссией лучшими, задаток для участия в конкурсе будет возвращен
в течение трех дней после объявления победителя конкурса.
В случае Вашей победы сумма задатка для участия в конкурсе
засчитывается в счет платежей по контракту.
При объявлении Вас победителем конкурса Вы обязаны в течение
30 дней подписать контракт (договор) конкурса на выполнение
_________________________________________________________________
(указание предмета конкурса)
__________________________________________________________________
(наименование объекта конкурса и его адрес)
Ваши конкурсные предложения в ___ экземпляре(ах) Вы должны
доставить нам и зарегистрировать их:______________________________
(указать адрес, Ф.И.О. представителя,
регистрирующего предложения)
с _______________час. до ______________ час.
Телефон для справок _______________________
Должность, подпись и Ф.И.О. уполномоченного представителя Органи-
затора конкурса
М.П.
.
Приложение 7
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
Типовая форма уведомления
победителя о результатах конкурса
Руководителю организации
_______________________
Дата, исх. номер
__________________________________________________________________
(наименование предмета конкурса)
__________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта конкурса)
__________________________________________________________________
(наименование Организатора конкурса)
сообщает о том, что руководимая Вами организация__________________
__________________________________________________________________
признана решением Конкурсной комиссии победителем конкурса (дата и
N протокола) и получает право на заключение контракта (договора)
на выполнение указанного заказа.
В соответствии с условиями конкурса прошу Вас
до _______________________________________________________________
(дата)
представить в_____________________________________________________
(наименование городского заказчика или уполномоченной организации,
адрес, комната)
__________________________________________________________________
оформленные с Вашей стороны проекты контракта (договора) на выпол-
нение заказа, составленные на условиях, представленных Вами в кон-
курсном предложении:
_________________________________________________________________,
(основные и дополнительные условия)
явившихся основанием для признания Вас победителем конкурса,
в______ экземплярах.
В соответствии с условиями конкурса напоминаем, что в случае,
если по Вашей вине, контракт (договор) не будет подписан до уста-
новленного срока, то Вы теряете право на заключение контракта (до-
говора) и Ваш задаток для участия в конкурсе не возвращается.
С нашей стороны координацию работ по оформлению контракта
(договора) уполномочен вести _____________________________________
(должность, Ф.И.О.представителя городского инвестора)
Номер его телефона________________________________________________
Должность, подпись и Ф.И.О. уполномоченного представителя Органи-
затора конкурса
.
Приложение 8
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
Типовая форма приглашения
к участию в закрытом конкурсе
(вид закрытого конкурса: инвестиционный конкурс, подрядный торг,
с предварительным отбором или без предварительного отбора)
Руководителю
Организации-Участника
_______________________
Дата, исх. номер
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование Заказчика и Организатора конкурса)
в качестве инвестора и Организатора соответственно приглашает Вас
принять участие в закрытом конкурсе по размещению заказа на
__________________________________________________________________
(указание предмета конкурса)
__________________________________________________________________
(наименование объекта конкурса и его адрес)
__________________________________________________________________
(краткие характеристики предмета конкурса)
Выполнение заказа предусматривается инвестиционной программой
Правительства Москвы
__________________________________________________________________
(указать принадлежность к соответствующему уровню заказа)
и будет финансироваться нами за счет______________________________
(указать источник финансирования)
__________________________________________________________________
Стоимость заказа_______________________________________ рублей.
Сроки выполнения заказа__________________________________________
(указывается срок начала и
окончания работ или ввода объекта)
Критерии определения победителей_________________________________
__________________________________________________________________
Даты начала и окончания приема заявок____________________________
Даты проведения предварительного отбора__________________________
Дата проведения конкурса_________________________________________
Даты начала и окончания приема конкурсных предложений____________
Основные условия участия_________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес, сроки, порядок приобретения форм документов для участия в
предварительном отборе и конкурсной документации__________________
__________________________________________________________________
Для участия в конкурсе необходимо внести задаток в сумме:
__________________________________________________________________
Порядок внесения задатка для участия в конкурсе указан в
прилагаемых документах.
Контактный телефон_______________________________________________
Приложение: форма заявки, условия конкурса.
Руководитель Фирмы-Исполнителя конкурса
М.П.
.
Приложение 9
к Положению о конкурсном
размещении городских
государственных заказов на
поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг при
реализации инвестиционных
программ капитального
строительства (реконструкции),
финансируемых из городских
источников
Сроки выполнения основных этапов по подготовке
и проведению конкурсов
+-----------------------------+----------------------------------+
| Наименование этапа | Сроки |
+-----------------------------+----------------------------------+
|Издание конкурсной| Не менее 45 дней до момента|
|документации и публикация| оглашения конкурсных предложений|
|извещения о проведении| (начала конкурса) |
|конкурса | |
+-----------------------------+----------------------------------+
|Ответы на вопросы по| Ответы даются на вопросы,|
|проведению предварительного| полученные не позднее 10 дней до|
|отбора | проведения предварительного|
| | отбора |
+-----------------------------+----------------------------------+
|Информация о результатах| В течение трех дней со дня|
|предварительного отбора | проведения предварительного|
| | отбора |
+-----------------------------+----------------------------------+
|Ответы на вопросы по| Ответы даются на вопросы,|
|проведению конкурса | полученные не позднее 10 дней до|
| | дня оглашения заявок |
+-----------------------------+----------------------------------+
|Изменение конкурсной| Не менее 10 дней до конца приема|
|документации | заявок и конкурсных предложений |
!_____________________________!__________________________________!
+-----------------------------+----------------------------------+
|Отзыв заявок и конкурсных| Не менее 5 дней до оглашения|
|предложений | конкурсных предложений (начала |
| | конкурса ) с возвратом задатка, |
| | иначе в любое время без возврата |
| | задатка |
+-----------------------------+----------------------------------+
|Конец подачи (прекращение | Не менее 1 дня до момента |
|их приема) заявок и | оглашения конкурсных предложений|
|конкурсных предложений | (начала конкурса) |
+-----------------------------+----------------------------------+
|Оглашение конкурсных | Начало конкурса, не менее 45 дней|
|предложений (начала конкурса)| со дня извещения о его проведе- |
| | нии |
+-----------------------------+----------------------------------+
|Рассмотрение конкурсных| В течение 30 дней с момента |
|предложений | оглашения конкурсных предложений |
+-----------------------------+----------------------------------+
|Оглашение результатов| Не позднее 30 дней с момента |
|конкурса | оглашения конкурсных предложений |
+-----------------------------+----------------------------------+
|Подписание протокола о| В день оглашения победителя|
|проведении конкурса | конкурса |
+-----------------------------+----------------------------------+
|Извещение победителя конкурса| Не позднее трех дней с момента |
| | объявления победителя конкурса |
+-----------------------------+----------------------------------+
|Публикация результатов| Не позднее 20 дней подписания |
|конкурса в СМИ | контракта с победителем конкурса |
+-----------------------------+----------------------------------+
|Подготовка проекта договора | Не позднее 10 дней с момента |
|(контракта) | объявления победителя конкурса |
+-----------------------------+----------------------------------+
|Заключение (подписание)| Не позднее 30 дней с момента |
|контракта (договора) с| объявления победителя конкурса |
|победителем | |
!_____________________________!__________________________________!
+-----------------------------+----------------------------------+
|Возврат задатка участникам| По истечении трех дней со дня |
|конкурса (не победителям) | объявления победителя конкурса |
+-----------------------------+----------------------------------+
|Подача жалобы на решение | Не позднее 7 дней со дня |
|конкурсной комиссии | объявления победителя конкурса |
+-----------------------------+----------------------------------+
|Рассмотрение жалобы на реше- | В течение 30 дней с момента |
|ние конкурсной комиссии | подачи жалобы (апелляции) |
+-----------------------------+----------------------------------+
- Распоряжение мэра Москвы № 522-РМ от 13 сентября 2002 года
- О внесении изменений в распоряжение Мэра Москвы от 25 января 2001 года N 53-РМ
- Распоряжение мэра Москвы № 153-РМ от 21 марта 2002 года
- О внесении изменений и дополнений в приложение 1 к распоряжению Мэра Москвы N 53-РМ от 25 января 2001 г.
