Правовые акты (Нормативная база) Москвы
Внимание! С данным правовым актом связанно ещё 2 документа.
Подробнее смотрите в конце текущей страницы.
Постановление Правительства Москвы
№ 451-ПП от 3 июня 2008 года
О проведении аукциона по подбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства объекта по адресу: Профсоюзная ул., вл.156 (Юго-Западный административный округ города Москвы)
В целях реализации городской комплексной инвестиционной прог- раммы "Новое кольцо Москвы", во исполнение распоряжений Правитель- ства Москвы от 23 октября 2003 г. N 1939-РП "О подготовке строи- тельства высотного дома по адресу: ул.Профсоюзная, вл.156 в рамках программы "Новое кольцо Москвы", от 12 августа 2004 г. N 1618-РП "О реализации "пилотных" проектов в рамках программы "Новое кольцо Москвы", в соответствии с законами города Москвы от 9 июля 2003 г. N 50 "О порядке подготовки и получения разрешений на строитель- ство, реконструкцию градостроительных объектов в городе Москве", от 3 марта 2004 г. N 13 "Об основах градостроительства в городе Москве" и постановлением Правительства Москвы от 10 октября 2006 г. N 795-ПП "О совершенствовании порядка организации проведения ин- вестиционных торгов" Правительство Москвы постановляет: 1. Определить инвестора на реализацию инвестиционного проекта по проектированию и строительству многофункционального комплекса на земельном участке площадью 2,5 га, расположенном по адресу: ул.Профсоюзная, вл.156, общей площадью объекта 123 144 кв.м, в том числе: общей площадью квартир 39 850 кв.м, общей площадью встрое- но-пристроенных нежилых помещений 21 920 кв.м, а также площадью подземной части 29 850 кв.м под размещение гаража-стоянки на 1 152 машиноместа, по результатам аукциона, планируемого к прове- дению Городской конкурсной комиссией по подбору инвесторов на реа- лизацию инвестиционных проектов. 2. Принять к сведению, что объект (п.1) включен в Единый по- адресный перечень объектов, планируемых к вынесению на инвестици- онные конкурсы, аукционы и для разработки документации в 2007 го- ду, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 30 января 2007 г. N 60-ПП "О предварительных итогах выполнения Программы Правительства Москвы за 2006 год и Программе Правительства Москвы на 2007 год". 3. Утвердить: 3.1. Акт разрешенного использования участка территории гра- достроительного объекта (п.1) от 13 ноября 2007 г. N А-4689/98 (приложение 1). 3.2. Стартовые условия проведения аукциона по подбору инвес- тора на реализацию инвестиционного проекта строительства объекта (п.1) согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 3.3. Проект инвестиционного договора на реализацию инвестици- онного проекта строительства объекта (п.1) согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 4. Принять к сведению, что земельный участок, подлежащий за- стройке (п.1), не свободен от обременений и с учетом полученных согласий собственников объектов капитального строительства и пра- вообладателей земельных участков подлежит освобождению: 4.1. От участка воздушной линии электропередач (далее - ЛЭП), находящейся в собственности ОАО "Московская областная электросете- вая компания". 4.2. От строений торгово-бытового назначения общей площадью 1 688,2 кв.м по адресу: ул.Теплый Стан, вл.1Б, стр.1-7, принадле- жащих ЗАО "Новые Черемушки" на праве собственности (свидетельства о государственной регистрации права от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003-749, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003- 751, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003-752, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003-753, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003-754, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003- 755, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003-757). 5. Предоставить право инвестору, определенному по итогам аук- циона, осуществить за счет собственных (привлеченных) средств в течение 36 месяцев с даты заключения инвестиционного договора про- ектирование и строительство объекта (п.1) в соответствии с актом разрешенного использования участка территории градостроительного объекта (п.3.1). 6. Установить, что реализация инвестиционного проекта (п.1) будет осуществлена инвестором, определенным по итогам инвестицион- ного аукциона, проводимого Городской конкурсной комиссией по под- бору инвесторов на реализацию инвестиционных проектов, со следую- щими условиями инвестирования: 6.1. Финансирование затрат, связанных с переносом (переклад- кой) ЛЭП, осуществляется за счет инвестора в полном объеме без последующей компенсации. 6.2. Инвестор выплачивает определенную стартовыми условиями компенсацию ЗАО "Новые Черемушки" за снос строений, принадлежащих ЗАО "Новые Черемушки" на праве собственности, а также осуществляет финансирование работ по сносу указанных строений (п.4.2) за счет собственных либо привлеченных средств в полном объеме. 6.3. Инвестор перечисляет в бюджет города Москвы сумму, опре- деленную по итогам инвестиционного аукциона, в соответствии со следующим графиком: - первая часть денежных средств в размере 20% от суммы, опре- деленной по итогам аукциона, перечисляется инвестором в течение 10 рабочих (банковских) дней с момента регистрации инвестиционного договора в Департаменте города Москвы по конкурентной политике; - вторая часть денежных средств в размере 80% от суммы, опре- деленной по итогам аукциона, перечисляется инвестором ежекварталь- но в первый рабочий день квартала равновеликими платежами в тече- ние 4-х кварталов, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором произведен первый платеж. Денежные средства перечисляются в бюджет города Москвы в сле- дующем порядке: - 66% от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на специальный счет Московского городского казначейства КБК-72511705020020002180 "Доходы от реализации инвестиционных контрактов"; - 26% от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на специальный счет Московского городского казначейства КБК-16311705020020002180 "Доходы от реализации инвестиционных контрактов" и зачитываются Департаменту имущества города Москвы в счет выполнения планового задания; - 8% от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на специальный счет Московского городского казначейства КБК-16311705020020002180 "Доходы от реализации инвестиционных контрактов" и зачитываются Департаменту имущества города Москвы в счет выполнения планового задания. График платежей оформляется приложением к заключаемому инвес- тиционному договору и является его неотъемлемой частью. 6.4. По окончании строительства объекта (п.1) распределение площади объекта установить в следующем соотношении: 6.4.1. Общая жилая площадь в размере 100% передается в соб- ственность инвестора - победителя аукциона без права изменения функционального назначения объекта и вида разрешенного использо- вания земельного участка при условии выполнения п.6.3 настоящего постановления. 6.4.2. Общая нежилая площадь, исключая площади помещений, не- разрывно связанных с системами жизнеобеспечения объекта (лестнич- ные клетки, лифтовые шахты, технические этажи, техподполья, элект- рощитовые), а также исключая площадь подземного пространства объ- екта в размере 100% передается в собственность инвестора - победи- теля аукциона без права изменения функционального назначения объекта и вида разрешенного использования земельного участка при условии выполнения п.6.3 настоящего постановления. 6.4.3. Общая площадь машиномест в подземном пространстве в размере 100% передается в собственность инвестора - победителя аукциона без изменения функционального назначения объекта и вида разрешенного использования земельного участка при условии выполне- ния п.6.3 настоящего постановления. 6.4.4. Общая площадь построенных или реконструированных объ- ектов инженерного и коммунального назначения в размере 100% пере- ходит в собственность города Москвы в лице Департамента имущества города Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2000 г. N 660 "О порядке приемки объектов инженерно- го и коммунального назначения в собственность города Москвы". 6.5. Инвестор выплачивает ОАО "Новое кольцо Москвы" сумму компенсации затрат за прединвестиционную подготовку объекта и воз- награждение за сопровождение программы "Новое кольцо Москвы". Сумма денежных средств, подлежащих перечислению, составляет 2% от затрат инвестора на реализацию инвестиционного проекта (п.1), включая затраты инвестора по выплате суммы, определенной по итогам открытого аукциона (п.6.3). График платежей оформляется приложением к заключаемому инвес- тиционному договору и является его неотъемлемой частью. 6.6. Инвестор в полном объеме за счет собственных средств без последующей компенсации осуществляет оплату за технологическое присоединение к распределительным энергетическим сетям ОАО "Мос- ковская городская электросетевая компания". 6.7. Инвестор в полном объеме за счет собственных средств осуществляет финансирование проектирования и строительства инже- нерных сетей и сооружений, в том числе городских магистральных се- тей и коммуникаций. 7. Установить, что Городской конкурсной комиссией по подбору инвесторов на реализацию инвестиционных проектов в случае призна- ния аукциона несостоявшимся размер стартовой цены аукциона может корректироваться до 15%. 8. Департаменту города Москвы по конкурентной политике: 8.1. Организовать в установленном порядке проведение аукциона по объекту (п.1) на условиях, утвержденных настоящим постановлени- ем. 8.2. В течение 10 рабочих дней после подписания протокола аукциона по объекту (п.1) представить на подпись в установленном порядке проект инвестиционного договора на реализацию инвестицион- ного проекта (п.1). 8.3. Осуществить в установленном порядке регистрацию инвести- ционного договора, дополнительных соглашений к нему и акта о ре- зультатах реализации инвестиционного проекта по объекту (п.1). 9. Префектуре Юго-Западного административного округа города Москвы: 9.1. Выдать необходимые разрешения на снос строений, располо- женных на территории застройки (п.4.2). 9.2. После сдачи объекта (п.1) в эксплуатацию и представления инвестором надлежащего пакета документов оформить и представить в установленном порядке в Департамент города Москвы по конкурентной политике проект акта о результатах реализации инвестиционного про- екта (п.1) для подписания первым заместителем Мэра Москвы в Прави- тельстве Москвы Росляком Ю.В. 9.3. Представить в Департамент экономической политики и раз- вития города Москвы предложения по включению в инвестиционные программы Правительства Москвы на 2008-2010 гг. проектирование и строительство объекта (п.1) за счет средств инвестора в полном объеме. 10. Принять к сведению, что корректировка границ объектов природного комплекса Юго-Западного административного округа города Москвы N 48а и N 69 произведена в установленном порядке и утверж- дена постановлением Правительства Москвы от 25 декабря 2007 г. N 1154-ПП "О корректировке границ объекта природного комплекса N 69 и образовании объекта природного комплекса N 48а Юго-Западно- го административного округа города Москвы". 11. Принять к сведению обязательства победителя аукциона: 11.1. С учетом распоряжения Правительства Москвы от 28 сен- тября 2005 г. N 1906-РП "О мерах по реализации "пилотных" проектов программы "Новое кольцо Москвы" и внесении изменений и дополнений в распоряжение Правительства Москвы от 12 августа 2004 г. N 1618-РП" оформить договорные отношения с российско-немецким предприятием ООО "БРТ РУС" для разработки проектно-сметной доку- ментации (стадия "проект" и стадия "рабочая документация") на строительство инвестиционного объекта (п.1), а также утвердить ее в установленном порядке. 11.2. Осуществить реализацию инвестиционного проекта (п.1) в соответствии с условиями инвестиционного договора. 11.3. Осуществить регистрацию договоров о долевом участии в строительстве, заключенных в рамках инвестиционного договора, в соответствии с действующими на момент такой регистрации правовыми актами. 11.4. Представить в Департамент земельных ресурсов города Москвы акт разрешенного использования участка территории градо- строительного объекта, инвестиционный договор и другие необходи- мые документы для оформления в установленном порядке договора краткосрочной аренды земельного участка по объекту (п.1) на период проектирования и строительства. 11.5. Представить в 3-месячный срок после ввода объекта (п.1) в эксплуатацию в Департамент имущества города Москвы надлежащий пакет документов для регистрации прав собственности города Москвы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объекты инженерного и коммунального назначения в порядке, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2000 г. N 660 "О порядке приемки объектов инженерного и коммунального назначения в собственность города Москвы". 11.6. После завершения строительства объекта (п.1) осущест- вить оформление и регистрацию имущественных прав и земельно-право- вых отношений в установленном порядке. 11.7. По окончании строительства объекта (п.1) представить в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы до- кументы для оформления и учета жилой площади в соответствии с рас- поряжением Мэра Москвы от 25 января 2001 г. N 56-РМ "О мерах по упорядочению учета и контроля за оформлением жилой площади в г.Москве". 11.8. Осуществить за счет собственных средств финансирование разработки проекта перекладки ЛЭП и осуществления работ по перек- ладке ЛЭП. 11.9. Возместить в течение 30 рабочих дней с даты регистра- ции инвестиционного договора в Департаменте города Москвы по кон- курентной политике в бюджет города Москвы документально подтверж- денные затраты в размере 58 402 590 руб. 5 коп. за выполненные ОАО "Новое кольцо Москвы" работы по проектированию объекта (п.1), фи- нансируемые за счет средств городского бюджета на возвратной осно- ве, в рамках реализации распоряжений Правительства Москвы от 23 октября 2003 г. N 1939-РП и от 12 августа 2004 г. N 1618-РП. 11.10. Осуществлять реализацию квартир, машиномест и нежилых помещений в объекте по договорам соинвестирования только при на- личии: - утвержденной проектно-сметной документации на строительство объекта и разрешения на строительство; - утвержденного графика реализации инвестиционного проекта с учетом освобождения земельного участка для организации строитель- ства. 11.11. Осуществить резервирование жилой площади, неподлежащей реализации, в объеме 15% от общей жилой площади объекта до полного завершения строительства объекта в качестве дополнительной гаран- тии выполнения инвестором своих обязательств по инвестиционному договору (п.8.2). 11.12. Заблаговременно информировать Правительство Москвы о намерениях изменить состав учредителей организации (победителя аукциона) и о причинах такого изменения. 11.13. Представлять ежеквартально информацию об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства объекта (п.1), в соответствии с постановле- нием Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 г. N 645 "О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства". 11.14. Обеспечить в установленном законом порядке получение лицензий, разрешений, согласований, распорядительных документов и иных необходимых документов органов исполнительной власти Россий- ской Федерации в целях реализации инвестиционного проекта. 11.15. Осуществить в полном объеме за счет собственных средств без последующей компенсации финансирование проектирования и строительства инженерных сетей и сооружений, в том числе городс- ких магистральных сетей и коммуникаций. 12. Установить, что инвестор - победитель аукциона за счет собственных средств в полном объеме осуществляет инженерную подго- товку территории в соответствии с выданными техническими условиями. 13. Префектуре Юго-Западного административного округа города Москвы в течение 7 рабочих дней после выхода настоящего постанов- ления разместить информацию о строительстве объекта (п.1) в сред- ствах массовой информации округа, района и муниципального образо- вания. 14. Принять к сведению, что управой района Теплый Стан сов- местно с ОАО "Новое кольцо Москвы" проведены публичные слушания по проектированию и строительству многофункционального комплекса по адресу: ул.Профсоюзная, вл.156 (Юго-Западный административный ок- руг города Москвы). 15. Комплексу архитектуры, строительства, развития и рекон- струкции города Москвы в установленном порядке внести изменения в постановление Правительства Москвы от 30 сентября 2003 г. N 813-ПП "О проекте планировки территории, прилегающей к Профсоюзной улице от станции метро "Беляево" до МКАД (Юго-Западный административный округ)" в части корректировки линий градостроительного регулирова- ния и параметров строительства объекта по адресу: ул.Профсоюзная, вл.156 в соответствии с технико-экономическими параметрами данного объекта, определенными в пункте 1 настоящего постановления. 16. Контроль за выполнением настоящего постановления возло- жить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В., первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Мос- квы Ресина В.И. и префекта Юго-Западного административного округа города Москвы Челышева А.В. П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 3 июня 2008 г. N 451-ПП Акт разрешенного использования участка территории градостроительного объекта (земельного участка) для осуществления строительства, реконструкции от 13 ноября 2007 г. N А-4689/98 (см. подлинник) Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 3 июня 2008 г. N 451-ПП Стартовые условия проведения аукциона по подбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства многофункционального высотного жилого комплекса с подземным гаражом-стоянкой по адресу: Профсоюзная ул., вл.156 (Юго-Западный администра- тивный округ города Москвы) Краткое описание проекта: проектирование и строительство мно- гофункционального высотного жилого комплекса с подземным гаражом- стоянкой на месте вывода (сноса) строений торгово-бытового назна- чения (сельскохозяйственный рынок). Общая площадь строений, подле- жащих сносу, составляет 1 688,2 кв.м. Срок реализации проекта - 3 года. Назначение первых этажей: согласно градостроительному обос- нованию на размещение многофункционального высотного жилого комп- лекса по адресу: Профсоюзная ул., вл.156 первые 10 этажей предназ- начаются под размещение административных помещений и помещений ин- фраструктуры обслуживания жилого здания. Использование подземного пространства: согласно акту разре- шенного использования участка территории градостроительного объек- та под проектируемым многофункциональным высотным жилым комплексом планируется размещение подземного гаража-стоянки емкостью 1 152 машиноместа. Обременения: В полном объеме за счет средств инвестора - победителя аукци- она без последующей компенсации осуществляются следующие работы: - перекладка ЛЭП (переустройство ВЛ-220 кВ включая предпроек- тную стадию); - урегулирование имущественных отношений и вывод нежилых строений (комплекс объектов торгово-бытового назначения по адресу: ул.Теплый Стан, вл.1Б (сельскохозяйственный рынок) общей площадью 1 688,2 кв.м, находящихся в собственности ЗАО "Новые Черемушки". Требование Главного управления МЧС по г.Москве: на границе участка расположена существующая станция метрополитена "Теплый Стан" вместимостью на 10 370 мест, на расстоянии 150 метров от проектируемого комплекса расположено существующее защитное соору- жение ВУ-А-II на 1 773 места. Проектируемый комплекс расположен в нормативном радиусе сбора от этих сооружений. Дополнительное строительство защитного сооружения гражданской обороны не требует- ся. Основные технико-экономические показатели проекта: Общая площадь участка - 2,5 га. Общая площадь объекта - 123 144 кв.м. Общая площадь квартир (общая жилая площадь объекта) - 39 850 кв.м. Общая площадь встроено-пристроенных помещений - 21 920 кв.м. Этажность - 45 + 4 подземных уровня. Подземный гараж-стоянка - 1 152 м/м (29 850 кв.м). Инвестор - победитель аукциона за счет собственных (привле- ченных) средств без последующей компенсации финансирует в полном объеме затраты по проекту, включая: - проектирование и строительство многофункционального высот- ного жилого комплекса с подземным гаражом-стоянкой; - проектирование и строительство инженерных сетей и сооруже- ний обеспечивающих ввод построенного объекта в эксплуатацию, в числе городских магистральных сетей и коммуникаций; - перекладку ЛЭП (переустройство ВЛ-220 кВ включая предпроек- тную стадию); - плату за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО "Московская городская электросетевая ком- пания" без последующей компенсации; - компенсацию затрат, понесенных городом при разработке про- ектной документации в размере 58 402 590 руб. 5 коп.; - денежные средства в качестве компенсации затрат за предин- вестиционную подготовку проекта и вознаграждение за сопровождение программы "Новое кольцо Москвы" в размере 2% от затрат инвестора на реализацию инвестиционного проекта, включая затраты по выплате суммы, определенной по результатам аукциона; - урегулирование имущественных отношений и вывод нежилых строений (комплекс объектов торгово-бытового назначения по адресу: ул.Теплый Стан, вл.1Б (сельскохозяйственный рынок) общей площадью 1 688,2 кв.м, находящихся в собственности ЗАО "Новые Черемушки". Примечание: согласно письму Департамента имущества города Москвы от 20 ноября 2007 г. N 07/33606 и отчета от 27 сентяб- ря 2007 г. N 000760-О/0907 "Об оценке комплекса объек- тов недвижимости общей площадью 1 668,2 кв.м", выпол- ненного ЗАО "Профессиональные аудиторские консульта- ции", стоимость помещений комплекса объектов торгово- бытового назначения составляет 79 500 000 руб. По окончании реализации проекта в собственность инвестора поступает: - 100% общей жилой площади объекта; - 100% общей нежилой площади, за исключением площади помеще- ний, неразрывно связанных с системами жизнеобеспечения жилой части объекта (лестничные клетки, лифтовые шахты, технические этажи, техподполья, электрощитовые); - 100% машиномест и площадей общего пользования подземного гаража-стоянки. По окончании реализации проекта в собственность города Москвы поступает 100% построенных или реконструированных объектов инже- нерного и коммунального назначения. Стартовая цена лота - 793 782 500 руб. Сумма денежных средств, полученная по итогам аукциона, пере- числяется в бюджет города по следующему графику: - первая часть денежных средств - 20% от суммы, определенной по итогам аукциона, перечисляется инвестором - победителем аукцио- на в течение 10 рабочих (банковских) дней с даты регистрации ин- вестиционного контракта в Департаменте города Москвы по конкурент- ной политике; - вторая часть денежных средств - 80% от суммы, перечисляется равновеликими платежами в первый рабочий день квартала в течение 4-х кварталов, начиная с квартала, следующего за кварталом, в ко- тором произведена оплата первой части денежных средств. Денежные средства перечисляются в бюджет города Москвы в сле- дующем порядке: - 66% от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на специальный счет Московского городского казначейства КБК-72511705020020002180 "Доходы от реализации инвестиционных контрактов"; - 26% от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на специальный счет Московского городского казначейства КБК-16311705020020002180 "Доходы от реализации инвестиционных контрактов"; - 8% от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на специальный счет Московского городского казначейства КБК-16311705020020002180 "Доходы от реализации инвестиционных контрактов". Инвестор выплачивает ОАО "Новое кольцо Москвы" денежные средства в качестве компенсации затрат за прединвестиционную под- готовку проекта и вознаграждение за сопровождение программы "Новое кольцо Москвы" в порядке и по графику, определяемому инвестицион- ным контрактом на реализацию инвестиционного проекта. Совокупные затраты по проекту составляют 5 781 млн.руб. (без учета выплачиваемой городу суммы и суммы, выплачиваемой ОАО "Новое кольцо Москвы" в качестве вознаграждения за прединвестиционную подготовку и сопровождение проекта).
Приложение 3 к постановлению Правительства Москвы от 3 июня 2008 г. N 451-ПП Договор зарегистрирован от_______________________ N________________________ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР Между Правительством Москвы в лице первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В., с одной стороны, от- крытым акционерным обществом "Новое кольцо Москвы" в лице гене- рального директора В.Х.Жилова, с другой стороны, и _______________ ______________ в лице ___________________________________________, с третьей стороны. Дополнительные соглашения к договору зарегистрированы: ______________________ ______________________ (кем) (кем) N ___________________ N ____________________ "____" __________20__г. "___" ___________20___г. ______________________ ______________________ (кем) (кем) N ___________________ N ____________________ "____" __________20__г. "___" ___________20___г. Настоящий договор заключен в г.Москве "__" _____________200__г. между Правительством Москвы в лице первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Юрия Ви- тальевича, действующего в соответствии с постановлением Правитель- ства Москвы от 27 апреля 2004 г. N 255-ПП "О порядке проведения конкурсов и аукционов по подбору инвесторов на реализацию инвести- ционных проектов", на основании решения Городской конкурсной ко- миссии по подбору инвесторов по реализации инвестиционных проектов (протокол от _________200__г. N___), с одной стороны, ОАО "Новое кольцо Москвы" в лице генерального директора Жилова Валерия Хажму- ратовича, с другой стороны, и ____________________________________ ______________ ____ в лице ___________________________________ ___ __________, действующего на основании _______________________, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем соответственно "Адми- нистрация", "Управляющая компания" и "Инвестор" или вместе именуе- мые "Стороны". Статья 1. Термины и их толкование 1.1. Программа "Новое кольцо Москвы" (программа "НКМ") - го- родская комплексная инвестиционная программа "Новое кольцо Моск- вы", утвержденная постановлением Правительства Москвы от 2 февраля 1999 г. N 80 "О реализации городской комплексной инвес- тиционной программы "Новое кольцо Москвы". 1.2. Управляющая компания - ОАО "Новое кольцо Москвы" (ОАО "НКМ"), уполномоченное Правительством Москвы юридическое лицо, вы- полняющее функции управления программой "Новое кольцо Москвы", по поручению Департамента города Москвы по конкурентной политике вы- полняющее функции организатора аукционов на право заключения ин- вестиционного договора по реализации инвестиционного проекта по проектированию и строительству высотных домов в рамках программы "Новое кольцо Москвы", в соответствии с распорядительными докумен- тами Правительства Москвы. 1.3. Инвестиционный проект - совокупность мероприятий по ор- ганизации инвестиционной деятельности и строительства инвестицион- ного объекта, включающих обоснование экономической целесообразнос- ти, объема и сроков осуществления инвестиций в инвестиционный объ- ект, разработку в соответствии с законодательством Российской Фе- дерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нор- мами и правилами) необходимой проектно-сметной документации, про- изводство строительных работ и ввод в эксплуатацию инвестиционного объекта. 1.4. Инвестиционный объект - жилой дом со встроенно-пристро- енными нежилыми помещениями и гаражом-стоянкой, объекты инженер- но-коммунального назначения, объекты благоустройства (детские иг- ровые площадки, хозяйственные площадки, гостевые автостоянки и т.п.), законченные строительством и предъявленные приемочной ко- миссии в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержден- ной и согласованной в установленном порядке. 1.5. Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осу- ществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 1.6. Банковская гарантия - оформленное в установленном поряд- ке и действующее до оформления акта о результатах реализации ин- вестиционного проекта письменное обязательство гаранта (банка или иной кредитной организации) уплатить Правительству Москвы (по его письменному требованию) в бюджет города Москвы денежные средства на реализацию инвестиционного проекта в размере, определенном ус- ловиями настоящего договора. 1.7. Результаты инвестиционной деятельности - имущественные права на доли площадей инвестиционного объекта, возникающие у го- рода Москвы и Инвестора в результате исполнения обязательств по инвестированию проектирования и строительства инвестиционного объ- екта. 1.8. Инвестор - юридическое или физическое лицо, которое осу- ществляет капитальные вложения с использование собственных и (или) привлеченных средств на реализацию инвестиционного проекта в объ- еме, предусмотренном настоящим договором. 1.9. Соинвестор - юридическое или физическое лицо, участник реализации инвестиционного проекта по договору в части финансиро- вания строительства объекта в объеме, пропорциональном той части площадей, которые соинвестор хотел бы получить в собственность или оформить на них иные вещные права. 1.10. Правовой акт - акт органа или должностного лица испол- нительной власти города Москвы, который в соответствии с действую- щим порядком является достаточным основанием для реализации тех или иных мероприятий в рамках инвестиционного проекта. 1.11. Строительная площадка - земельный участок с расположен- ными на нем зданиями, строениями, сооружениями, предоставляемый Инвестору в краткосрочную аренду на период проектирования и строи- тельства инвестиционного объекта. 1.12. Общая площадь инвестиционного объекта - сумма площадей (полезных, общего пользования, инженерного назначения) всех этажей (в том числе технического, подвального и чердачного), измеряемая по внутренним поверхностям стен, в том числе: общая жилая и нежи- лая площади объекта. 1.13. Общая площадь квартир - сумма площадей квартир, встро- енных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых в установленном правовым актом порядке. 1.14. Общая жилая площадь объекта - общая площадь квартир. 1.15. Общая нежилая площадь объекта - общая площадь нежилых помещений, в том числе: площадь полезная, площадь общего пользова- ния (лестничные клетки, площадки, лифты и т.п.), площадь помещений инженерного назначения, площади встроенно-пристроенных подвальных помещений, чердаков, площади встроенно-пристроенных помещений. 1.16. Общая площадь гаража-стоянки - сумма площадей помещений гаража-стоянки (полезных, общего пользования, инженерного назначе- ния) всех этажей (в том числе: технического, подвального и чердач- ного), измеряемая по внутренним поверхностям. 1.17. Машиноместо - часть помещения гаража-стоянки, предназ- наченная для хранения автотранспортного средства, площадью соглас- но утвержденному проекту. 1.18. Протокол предварительного распределения площади объек- та - документ, закрепляющий на основании данных проектно-сметной документации за Администрацией и Инвестором доли полезной нежилой площади, имущественные права на которые возникнут у города и Ин- вестора в результате инвестиционной деятельности. 1.19. Акт о результатах реализации инвестиционного договора - итоговый документ, подтверждающий исполнение Сторонами обяза- тельств по настоящему договору. 1.20. Учетная регистрация - регистрация в Департаменте города Москвы по конкурентной политике инвестиционного договора по строи- тельству инвестиционного объекта, дополнительных соглашений и из- менений к нему и акта о результатах реализации инвестиционного проекта, а также в Департаменте жилищной политики и жилищного фон- да города Москвы договоров о привлечении финансовых средств насе- ления в строительство, заключенных в рамках инвестиционного кон- тракта в соответствии с действующими на момент такой регистрации правовыми актами. Статья 2. Предмет договора 2.1. Предметом договора является реализация инвестиционного проекта по проектированию и строительству многофункционального комплекса по адресу: ул.Профсоюзная, вл.156 (Юго-Западный админи- стративный округ города Москвы) с ориентировочным объемом инвести- ций около 5 781 млн.руб. (без учета выплачиваемой городу суммы и суммы, выплачиваемой ОАО "Новое кольцо Москвы" в качестве вознаг- раждения за прединвестиционную подготовку и сопровождение проекта). 2.2. В рамках реализации инвестиционного проекта Инвестор обязуется за счет собственных и (или) привлеченных средств осу- ществить в течение 36 месяцев с даты заключения настоящего догово- ра проектирование и строительство многофункционального комплекса на земельном участке площадью 2,5 га по адресу: ул.Профсоюзная, вл.156 (Юго-Западный административный округ города Москвы) в соот- ветствии с разработанным актом разрешенного использования участка территории градостроительного объекта от 13 ноября 2007 г. N А-4689/98 со следующими технико-экономическими показателями: об- щая площадь объекта 123 144 кв.м, в том числе: общая площадь квар- тир 39 850 кв.м, общая площадь встроено-пристроенных нежилых по- мещений 21 920 кв.м, общая площадь подземной части объекта 29 850 кв.м под размещение гаража-стоянки на 1 152 машиноместа. Срок ввода объекта в эксплуатацию - не позднее 36 месяцев с даты заключения настоящего договора. 2.3. На момент заключения договора участок застройки не сво- боден от текущих имущественных обязательств и подлежит освобожде- нию с учетом полученных согласий собственников. На земельном участке: - расположены нежилые строения торгово-бытового назначения общей площадью 1 688,2 кв.м, находящиеся в собственности ЗАО "Но- вые Черемушки". Урегулирование имущественных отношений с ЗАО "Новые Черемуш- ки", а также финансирование работ по сносу нежилых строений осу- ществляется за счет средств Инвестора в полном объеме без последу- ющей компенсации; - проходит воздушная ЛЭП высокого напряжения, находящаяся в собственности ОАО "Московская областная электросетевая компания" и подлежащая переносу (перекладке) за счет средств Инвестора в пол- ном объеме без последующей компенсации. 2.4. Инвестор возмещает, в течение 30 рабочих дней с даты ре- гистрации инвестиционного договора в Департаменте города Москвы по конкурентной политике, в бюджет города Москвы документально подт- вержденные затраты в размере 58 402 590 руб. 5 коп. за выполненные ОАО "Новое кольцо Москвы" работы по проектированию объекта (п.1), финансируемые за счет средств бюджета города Москвы на возвратной основе, в рамках реализации распоряжений Правительства Москвы от 23 октября 2003 г. N 1939-РП и от 12 августа 2004 г. N 1618-РП. 2.5. Инвестор обязуется осуществить реализацию инвестиционно- го проекта по проектированию и строительству многофункционального комплекса по адресу: ул.Профсоюзная, вл.156 с привлечением ведущих зарубежных архитектурно-строительных и инжиниринговых компаний в области высотного строительства. 2.6. Проектирование и строительство магистральных сетей и со- оружений, в том числе городских магистральных сетей и сооружений, обеспечивающих строительство объекта, осуществляется в полном объ- еме за счет средств Инвестора в соответствии с выданными техничес- кими условиями без последующей компенсации данных затрат. 2.7. Оплата за технологическое присоединение к распредели- тельным электрическим сетям ОАО "Московская городская электросете- вая компания" осуществляется за счет средств Инвестора без после- дующей компенсации. Статья 3. Имущественные права Сторон 3.1. На основании постановления Правительства Москвы от ___________ N______ и по итогам аукциона (протокол от _______ N________) соотношение раздела недвижимого имущества по итогам ре- ализации договора, устанавливается между Сторонами следующим обра- зом: 3.1.1. В собственность города Москвы в лице Департамента иму- щества города Москвы переходит 100% общей площади построенных или реконструированных объектов инженерного и коммунального назначения в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правитель- ства Москвы от 22 августа 2000 г. N 660 "О порядке приемки объек- тов инженерного и коммунального назначения в собственность города Москвы". 3.1.2. Сумма денежных средств, определенная по итогам аукцио- на в размере _____________ рублей, перечисляется Инвестором в бюд- жет города Москвы в соответствии со следующим графиком (приложе- ние): - первая часть денежных средств в размере 20% от суммы, опре- деленной по итогам аукциона, перечисляется инвестором в течение 10 рабочих (банковских) дней с момента регистрации инвестиционного договора в Департаменте города Москвы по конкурентной политике; - вторая часть денежных средств в размере 80% от суммы, опре- деленной по итогам аукциона, перечисляется Инвестором ежекварталь- но в первый рабочий день квартала равновеликими платежами в тече- ние 4-х кварталов, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором произведена оплата первой части денежных средств. Денежные средства перечисляются в бюджет города Москвы в сле- дующем порядке: - 66% от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на специальный счет Московского городского казначейства КБК-72511705020020002180 "Доходы от реализации инвестиционных контрактов"; - 26% от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на специальный счет Московского городского казначейства КБК-16311705020020002180 "Доходы от реализации инвестиционных контрактов" и зачитываются Департаменту имущества города Москвы в счет выполнения планового задания; - 8% от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на специальный счет Московского городского казначейства КБК-16311705020020002180 "Доходы от реализации инвестиционных контрактов" и зачитываются Департаменту имущества города Москвы в счет выполнения планового задания. График платежей оформляется приложением к инвестиционному до- говору и является его неотъемлемой частью. 3.1.3. Инвестор возмещает в течение 30 рабочих дней с даты регистрации инвестиционного договора в Департаменте города Москвы по конкурентной политике в бюджет города Москвы документально подтвержденные затраты в размере 58 402 590 руб. 5 коп. за выпол- ненные ОАО "Новое кольцо Москвы" работы по проектированию объекта (п.1), финансируемые за счет средств бюджета города Москвы на воз- вратной основе, в рамках реализации распоряжений Правительства Москвы от 23 октября 2003 г. N 1939-РП и от 12 августа 2004 г. N 1618-РП. 3.1.4. Инвестор выплачивает Управляющей компании: - вознаграждение за прединвестиционную подготовку объекта строительства в сумме _____________ руб. (в том числе НДС по ставке, действующей на дату оказания услуг); - вознаграждение за сопровождение программы "Новое кольцо Москвы" в сумме _____________ руб. (в том числе НДС по ставке, действующей на дату оказания услуг). Оплата компенсации затрат и вознаграждения Управляющей компа- нии производится в следующем порядке: - сумма вознаграждения Управляющей компании за прединвестици- онную подготовку объекта составляет 1,5% от затрат Инвестора на реализацию инвестиционного проекта (п.2.1), включая затраты Инвес- тора по выплате суммы, подлежащей оплате в бюджет города по итогам аукциона (п.3.1.2). Задаток Инвестора на участие в аукционе засчитывается Управ- ляющей компании при заключении договора в счет частичного исполне- ния обязательств Инвестора по договору в части выплаты вознаграж- дения Управляющей компании за прединвестиционную подготовку объек- та строительства. Оставшаяся часть средств, исчисляемая как разни- ца между суммой, определенной настоящим пунктом, и выплаченной суммой задатка, перечисляется Инвестором на расчетный счет Управ- ляющей компании в течение 10 рабочих (банковских) дней с даты ре- гистрации инвестиционного договора в Департаменте города Москвы по конкурентной политике; - сумма вознаграждения Управляющей компании за сопровождение программы "Новое кольцо Москвы" составляет 0,5% от затрат Инвес- тора на осуществление инвестиционного проекта (п.2.1), включая за- траты Инвестора по выплате суммы подлежащей оплате в бюджет города Москвы по итогам аукциона (пп.3.1.2) и выплачивается по следующему графику: - первая часть денежных средств в размере 20% от суммы, опре- деленной настоящим пунктом, перечисляется Инвестором на расчетный счет Управляющей компании в течение 10 рабочих (банковских) дней с даты регистрации инвестиционного договора в Департаменте города Москвы по конкурентной политике; - вторая часть денежных средств в размере 80% от суммы, опре- деленной настоящим пунктом, перечисляется Инвестором ежеквартально в первый рабочий день квартала на указанный счет равновеликими платежами в течение года, начиная с квартала, следующего за квар- талом, в котором произведен первый платеж. График платежей оформляется приложением к инвестиционному до- говору и является его неотъемлемой частью. 3.1.5. В собственность Инвестора при условии выполнения п.3.1.2 настоящего договора передается: - 100% общей жилой площади; - 100% общей площади встроено-пристроенных нежилых помещений, исключая площади помещений, неразрывно связанных с системами жиз- необеспечения объекта (лестничные клетки, лифтовые шахты, техни- ческие этажи, техподполья, электрощитовые); - 100% общей площади машиномест в подземном гараже-стоянке. 3.2. В случае создания товарищества собственников жилья (да- лее - ТСЖ), нежилые площади помещений, неразрывно связанных с си- стемами жизнеобеспечения жилой части объекта (лестничные клетки, лифтовые шахты, технические этаж, техподполья, электрощитовые, му- сорокамеры) являются общей долевой собственностью членов ТСЖ. 3.3. Оформление имущественных прав Сторон по результатам реа- лизации инвестиционного проекта с учетом всех дополнительных сог- лашений к договору производится в установленном порядке после сда- чи инвестиционного объекта в эксплуатацию и выполнения обязатель- ств по договору и приложению к нему на основании акта о результа- тах реализации инвестиционного проекта согласно условиям договора. 3.4. При завершении строительства объекта и вводе его в экс- плуатацию раздел недвижимого имущества в инвестиционном объекте (возведенные здания и сооружения, исключая право пользования зе- мельным участком, которое будет установлено и оформлено после го- сударственной регистрации права (доли в праве) на здание каждому соинвестору) уточняется по экспликациям и техническим паспортам ГУП МосгорБТИ, которые изготавливаются по заявке Инвестора на ос- новании утвержденной проектно-сметной документации и натурных об- меров ГУП МосгорБТИ и согласовываются Сторонами. Принятое решение оформляется актом о результатах частичной реализации договора. 3.5. Права на земельные участки на период строительства опре- деляются договором краткосрочной аренды, заключаемым Администраци- ей в лице Департамента земельных ресурсов города Москвы с Инвесто- ром. После выполнения договора и оформления имущественных прав на объект земельные отношения оформляются в установленном порядке. 3.6. Стороны согласны с тем, что часть общей жилой площади в виде отдельных квартир, передаваемых в соответствии с п.3.1.5 на- стоящего договора в собственность Инвестора по итогам реализации договора, будет использована Инвестором для заключения договоров соинвестирования на условиях, определяемых Инвестором, с физичес- кими лицами, постоянно проживающими в городе Москве не менее 10 лет и желающими улучшить свои жилищные условия с использованием ипотечных (залоговых) схем кредитования, займов и субсидий, а так- же с юридическими лицами, принимающими на основании заключенных с Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы договоров участие в реализации городских жилищных программ. Статья 4. Сроки и содержание этапов 4.1. Первый этап. Содержание работ этапа: 4.1.1. Оплата Инвестором в бюджет города Москвы суммы в объе- ме, определенном по итогам аукциона (п.3.1.2). Оплата вознагражде- ния Управляющей компании за прединвестиционную подготовку объекта строительства и суммы вознаграждения за сопровождение программы "Новое кольцо Москвы" в соответствии с п.3.1.4 настоящего догово- ра. 4.1.2. Оформление в установленном порядке Инвестором договора краткосрочной аренды земельного участка. 4.1.3. Подготовка строительной площадки: снос сооружений, прокладка (перекладка) инженерных коммуникаций, временных сетей и т.д. в соответствии с проектом производства работ (ППР). 4.1.4. Разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации - стадия "проект" и "рабочая документация". 4.1.5. Подписание Сторонами протокола предварительного рас- пределения площадей. 4.1.6. Заключение Инвестором договора страхования строитель- ных рисков. 4.1.7. Получение разрешения на производство строительных ра- бот. Начало этапа - дата подписания инвестиционного контракта. Окончание этапа - дата оформления разрешения на производство строительных работ. Продолжительность этапа - не более ___ месяцев с даты подпи- сания инвестиционного договора Сторонами. 4.2. Второй этап. Содержание работ этапа: Производство строительных и иных работ, необходимых для ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию. Начало этапа - получение разрешения на производство строи- тельных работ. Окончание этапа - дата ввода в установленном порядке объекта в эксплуатацию, но не позднее срока по п.2.2 настоящего договора. 4.3. Третий этап. Содержание работ этапа: 4.3.1. Завершение расчетов и урегулирование претензий. Подписание Сторонами акта о результатах реализации инвестици- онного проекта. 4.3.2. Переоформление договора аренды земельного участка в части возврата Администрации земельного участка, отведенного Ин- вестору для организации строительных работ на инвестиционном объ- екте. 4.3.3. Оформление имущественных прав Сторон по инвестиционно- му договору. Начало этапа - дата принятия правового акта на эксплуатацию объекта. Окончание этапа и инвестиционного договора в целом - подписа- ние Сторонами акта о результатах реализации инвестиционного дого- вора. Продолжительность этапа - не более 3 месяцев. 4.4. Изменения сроков в пунктах 4.1, 4.2, 4.3 возможны только по согласованию Сторон путем подписания в установленном порядке соответствующего дополнительного соглашения к договору.
Статья 5. Обязанности Сторон 5.1. Администрация обязуется: 5.1.1. В месячный срок с момента урегулирования Инвестором взаимоотношений с ЗАО "Новые Черемушки" оформить с Инвестором до- говор краткосрочной аренды земельного участка на период проектиро- вания и строительства объекта (п.2.2) при условии представления Инвестором необходимого пакета документов. 5.1.2. Не осуществлять приватизацию, сдачу в аренду, продажу нежилых площадей, земельных участков и прав на земельные участки, кроме случаев, установленных действующим законодательством. 5.1.3. Оказывать Инвестору необходимое содействие в реализа- ции инвестиционного проекта по вопросам, входящим в компетенцию Администрации, в том числе обеспечивать подготовку и принятие рас- порядительных документов, необходимых для реализации инвестицион- ного проекта. 5.1.4. Осуществить в Департаменте города Москвы по конкурент- ной политике учетную регистрацию в установленном порядке договора, дополнительных соглашений к нему и акта о результатах реализации инвестиционного проекта. 5.1.5. После ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выполнения всех обязательств Сторон по осуществлению инвестицион- ного проекта обеспечить оформление в установленном порядке акта о результатах реализации инвестиционного проекта при условии пред- ставления Инвестором необходимого пакета документов. 5.1.6. После оформления имущественных прав на инвестиционный объект оформить Инвестору земельно-правовые отношения в установ- ленном порядке в соответствии с действующим законодательством и условиями договора. 5.1.7. Не позднее трех месяцев с момента представления Инвес- тором необходимой информации (п.5.2.7) представить Инвестору сфор- мированный на основании данных Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы список физических лиц, желающих улучшить свои жилищные условия с использованием ипотечных (залого- вых) схем кредитования, займов и субсидий, а также список юриди- ческих лиц, принимающих на основании заключенных с Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы договоров учас- тия в реализации городских жилищных программ, с которыми Инвестору надлежит заключить договоры соинвестирования на условиях, опреде- ляемых Инвестором. В случае несоблюдения Администрацией обязательств по п.5.1 настоящего договора сроки реализации этапов (статья 4) соразмерно изменяются с оформлением в установленном порядке соответствующего дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью на- стоящего договора. 5.2. Инвестор обязуется: 5.2.1. В месячный срок с момента регистрации инвестиционного договора представить в Департамент земельных ресурсов города Моск- вы акт разрешенного использования участка территории градострои- тельного объекта от 13 ноября 2007 г. N А-4689/98, инвестиционный договор и другие необходимые документы для оформления договора краткосрочной аренды земли в установленном порядке. 5.2.2. Возместить в течение 30 рабочих дней с даты регистра- ции инвестиционного договора в Департаменте города Москвы по кон- курентной политике в бюджет города Москвы документально подтверж- денные затраты в размере 58 402 590 руб. 5 коп. за выполненные ОАО "Новое кольцо Москвы" работы по проектированию объекта (п.1), фи- нансируемые за счет средств бюджета города Москвы на возвратной основе, в рамках реализации распоряжений Правительства Москвы от 23 октября 2003 г. N 1939-РП и от 12 августа 2004 г. N 1618-РП. 5.2.3. Обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных средств финансирование и реализацию инвестиционного проекта в пол- ном объеме в соответствии со своими обязательствами по настоящему договору, в том числе: перечислить денежные средства в бюджет го- рода Москвы в размере, указанном в п.3.1.2 настоящего договора, Управляющей компании в размере, указанном в п.3.1.4 настоящего договора, и сдать инвестиционный объект в эксплуатацию в сроки, определенные настоящим договором (п.2.2). 5.2.4. С учетом распоряжения Правительства Москвы от 28 сентября 2005 г. N 1906-РП оформить договорные отношения с российско-немецким предприятием ООО "БРТ РУС" для разработки проектно-сметной документации (стадия "Проект" и стадия "Рабочая документация") на строительство инвестиционного объекта (п.1) и утвердить ее в установленном порядке. 5.2.5. В месячный срок с даты получения разрешения на строи- тельство объекта представить Администрации информацию об условиях реализации и перечень квартир с указанием их существенных характе- ристик, передаваемых в соответствии с п.3.1.5 в собственность Ин- вестора по итогам реализации настоящего договора, которые будут направлены Инвестором для реализации на условиях, определенных Ин- вестором. 5.2.6. Инвестор выплачивает компенсацию ЗАО "Новые Черемушки" за снос нежилых строений, расположенных на земельном участке (п.2.1), принадлежащих ЗАО "Новые Черемушки" на праве собственнос- ти (свидетельства о государственной регистрации права от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003-749, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30- 910/2003-751, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003-752, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003-753, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003-754, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003- 755, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003-757). 5.2.7. После выполнения п.5.2.8 настоящего договора обеспе- чить за счет собственных средств снос нежилых строений, размещен- ных на земельном участке (2.3). 5.2.8. Представлять Администрации (в лице префектуры Юго-За- падного административного округа города Москвы и Департамента эко- номической политики и развития города Москвы) информацию по вклю- чению в городские годовые и перспективные инвестиционные программы объекта строительства по договору в установленные сроки и в уста- новленной форме (в том числе титульные списки строительства). 5.2.9. Обеспечить ежемесячное, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представление Администрации (в лице пре- фектуры Юго-Западного административного округа города Москвы) и Управляющей компании отчета о выполненных работах, предусмотренных ст.4 настоящего договора. 5.2.10. Обеспечить проектирование, строительство и ввод ин- вестиционного объекта (п.2.2) в эксплуатацию в сроки, установлен- ные настоящим договором, и с качеством в соответствии с действую- щими строительными нормами. 5.2.11. После заключения договора обеспечить выполнение усло- вий освоения и содержания строительной площадки в соответствии с установленными правилами и нормами, включая обеспечение охраны и сохранности имущества, уборку строительных площадок и прилегающих к ним уличных полос в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 8 апреля 1997 г. N 370-РП "Об утверждении Положения о порядке устройства ограждений фасадов зданий и сооружений и ограж- дений строительных площадок на период строительства, реконструк- ции, реставрации и капитального ремонта в г.Москве"). 5.2.12. Производить в соответствии с установленным порядком учетную регистрацию в Департаменте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы договора, дополнительных соглашений и догово- ров о привлечении финансовых средств населения в строительство жилья. 5.2.13. При привлечении средств соинвесторов решить вопрос о дальнейшей форме управления имущественным комплексом. Договоры со- инвестирования согласовываются с Администрацией и представляются в течение 10 рабочих дней со дня их подписания Управляющей компа- нии для согласования и учета. 5.2.14. Предусматривать в договорах с третьими лицами, в том числе в договорах купли-продажи квартир, пункт, информирующий их о создании товарищества собственников жилья в указанном доме, а так- же указывать, что условия и порядок перепланировки квартир (уста- новки перегородок) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 5.2.15. Обеспечить инженерную подготовку территории в соот- ветствии с выданными техническими условиями. Осуществить за счет собственных средств без последующей компенсации проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, в том числе магист- ральных городских коммуникаций, необходимых для эксплуатации объ- екта. Выполнить работы по разборке, переработке и вывозу конструк- ций сносимых строений, расположенных на строительной площадке объ- екта. 5.2.16. В двухнедельный срок после ввода инвестиционного объ- екта в эксплуатацию представить документы в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в соответствии с распоря- жением Мэра от 25 января 2001 г. N 56-РМ "О мерах по упорядочению учета и контроля за оформлением жилой площади в г.Москве" для оформления выписок из базы данных Единой информационной системы "Жилище" на весь объем вводимой площади в соответствии с настоящим договором. 5.2.17. Обеспечить безопасность реализации инвестиционного проекта путем исполнения собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций функций заказчика, проектировщика и гене- рального подрядчика по реализации инвестиционного проекта в соот- ветствии со следующими условиями: - наличие у Инвестора и/или у привлеченных им организаций ли- цензий на осуществление строительных видов деятельности (допус- ков), оформленных в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке; - отсутствие на объектах Инвестора и/или привлеченных им ор- ганизаций аварий первой и второй категории по причине конструктив- ных, проектных, строительных недоработок; - наличие у Инвестора и/или у привлеченных им организаций не менее трех лет опыта работы на объектах I-II уровня ответственнос- ти. 5.2.18. Представить в 3-месячный срок после ввода объекта (п.2.2) в эксплуатацию в Департамент имущества города Москвы над- лежащий пакет документов для регистрации прав собственности города Москвы в Едином государственном реестре прав, а также права соб- ственности города Москвы на объекты инженерного и коммунального назначения в порядке, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2000 г. N 660 "О порядке приемки объектов ин- женерного и коммунального назначения в собственность города Моск- вы". 5.2.19. Обеспечить финансирование работ по паспортизации зда- ния и квартир. 5.2.20. В течение 30 дней с момента оформления в установлен- ном порядке имущественных прав на инвестиционный объект предста- вить в Департамент земельных ресурсов города Москвы необходимые документы для переоформления земельно-правовых отношений. 5.2.21. Осуществлять своевременно и в установленном порядке арендные платежи за пользование земельным участком. 5.2.22. Осуществлять реализацию площади объектов, подлежащих строительству в рамках своей доли, только при наличии: - утвержденной проектно-сметной документации на строитель- ство; - разрешения на строительство; - графика строительства объекта, утвержденного префектурой Юго-Западного административного округа города Москвы. 5.2.23. Реализовать жилую площадь физическим лицам, указанным в списках, предоставленных Администрацией (в лице Департамента жи- лищной политики и жилищного фонда города Москвы), в объеме пропор- циональном той части площадей, которые каждое из указанных лиц хо- тел бы приобрести, при условии, что совокупный объем площадей, предоставляемых таким лицам не превысит 50% от площадей, подлежа- щих передаче Инвестору по итогам реализации настоящего договора. В случае если в срок, указанный в п.5.1.7 настоящего договора, Администрация не представит Инвестору списки физических лиц, кото- рым Инвестору надлежит реализовывать жилую площадь в соответствии с указанным в данном пункте объемом площадей, либо объем площадей, который желают и могут приобрести перечисленные в списке лица, меньше указанного выше объема площадей, зарезервированного Инвес- тором для этой цели, Инвестор вправе распорядиться невостребован- ными площадями по своему усмотрению. 5.2.24. Осуществить резервирование жилой площади, не подле- жащей реализации, в размере 15% от общей площади до завершения строительства объекта в качестве дополнительной гарантии выполне- ния своих обязательств по настоящему договору. 5.2.25. Обеспечить допуск представителей Управляющей компа- нии на объект высотного строительства. 5.2.26. Заблаговременно информировать Администрацию о намере- ниях изменить состав учредителей организации, заключившей инвести- ционный договор, и о причинах такого изменения. 5.2.27. Ежеквартально информировать Администрацию об осущест- влении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 г. N 645 "О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятель- ности, связанной с привлечением денежных средств участников доле- вого строительства". 5.2.28. Производить в установленном порядке регистрацию дого- воров о привлечении денежных средств третьих лиц в соответствии с действующими на момент регистрации правовыми актами Российской Фе- дерации. 5.2.29. Обеспечить в установленном законом порядке получение лицензий, разрешений, согласований, распорядительных документов и иных необходимых документов органов исполнительной власти Россий- ской Федерации в целях реализации инвестиционного проекта. 5.2.30. Застраховать риск ответственности за нарушение усло- вий настоящего договора (нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных пп.4.1, 4.2 и 3.1.1 - 3.1.4 договора). 5.2.31. Обеспечить за счет собственных средств без последую- щей компенсации перекладку воздушной линии электропередач, находя- щейся в собственности ОАО "Московская областная электросетевая компания". 5.2.32. Осуществить оплату за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО "Московская городская электросетевая компания" за счет средств Инвестора без последующей компенсации. 5.2.33. Заключить с Управляющей компанией договор в соответ- ствии с п.5.3.7 настоящего договора. 5.2.34. Осуществить в установленном порядке разработку специ- альных технических условий по комплексному обеспечению безопаснос- ти и антитеррористической защищенности и учитывать их требования при разработке проектно-сметной документации на строительство объ- екта. 5.3. Управляющая компания обязуется: 5.3.1. Выполнять поручения Мэра Москвы и структурных подраз- делений Правительства Москвы, связанные с реализацией инвестицион- ного проекта. 5.3.2. Осуществлять согласование и учет договоров соинвести- рования, заключенных Инвестором в рамках реализации договора. 5.3.3. Осуществлять подготовку аналитических материалов для структурных подразделений Правительства Москвы о ходе реализации инвестиционного проекта. 5.3.4. Оказывать Инвестору содействие в реализации инвестици- онного проекта, в том числе по решению вопросов связанных с обре- менениями земельного участка. 5.3.5. Осуществлять контроль за ходом проектирования и строи- тельства объекта. 5.3.6. Осуществлять контроль за реализацией инвестиционного контракта в целом. 5.3.7. Заключить с Инвестором договор, определяющий дополни- тельные обязательства Управляющей компании, подлежащие выполнению в целях реализации инвестиционного договора, и представить его в течение 10 рабочих дней в Департамент города Москвы по конкурент- ной политике.
Статья 6. Гарантии 6.1. Дополнительной гарантией исполнения Инвестором всех обя- занностей, условий и обязательств по настоящему договору в уста- новленные сроки и с должным качеством является действующая до оформления акта о результатах реализации инвестиционного проекта банковская гарантия, предоставляемая Инвестором. 6.2. Сторонами могут быть предусмотрены установленные зако- нодательством способы обеспечения исполнения обязательств, которые будут оформлены дополнительными соглашениями. Статья 7. Уступка прав по договору 7.1. Инвестор по согласованию с Администрацией вправе частич- но уступить свои права по договору третьему лицу при условии при- нятия последним обязанностей, условий и обязательств по настоящему договору пропорционально участию в реализации инвестиционного про- екта без увеличения сроков строительства инвестиционного объекта. Частичная переуступка прав оформляется дополнительным согла- шением о переуступке прав между старым и новым Инвестором и Адми- нистрацией, которое является неотъемлемой частью настоящего дого- вора. 7.2. При оформлении дополнительного соглашения о частичной переуступке прав и обязательств соинвестор обязан представить не- обходимые документы. 7.3. Администрация не несет ответственности по договорам Ин- вестора с третьими лицами. Статья 8. Срок действия договора 8.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и скрепления подписей Сторон печатями. 8.2. Договор действует в течение срока реализации инвестици- онного проекта, указанного в статье 4 и п.2.2 настоящего договора. 8.3. Срок действия договора - 39 месяцев с даты его заключе- ния (предельный срок действия договора) при условии соблюдения сроков ввода объекта в эксплуатацию (п.2.2). За указанный период времени Стороны обязаны исполнить все свои обязательства по дого- вору. 8.4. По истечении предельного срока реализации проекта дейс- твие договора прекращается и договор краткосрочной аренды земель- ного участка расторгается в установленном порядке. Предельный срок реализации проекта может изменяться и приостанавливаться по согла- шению Сторон ввиду наступления обстоятельств непреодолимой силы. 8.5. Перенос срока действия договора оформляется дополнитель- ным соглашением, в котором указываются причины переноса и штрафные санкции, примененные в соответствии со ст.10 настоящего договора. Статья 9. Изменение и прекращение договора 9.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон, если изменения не затрагивают вопроса распределения площади между Ин- вестором и Администрацией (п.3.1), кроме случаев, предусмотренных ст.10 настоящего договора. Все изменения оформляются дополнитель- ными соглашениями, которые регистрируются на титульном листе и яв- ляются неотъемлемой частью настоящего договора. 9.2. Договор прекращается: - по соглашению Сторон; - по требованию одной Стороны на основании пп.9.3, 10.2, 11.2; - по решению Арбитражного суда города Москвы; - по выполнении Сторонами всех обязательств по договору, за- вершении расчетов и оформлении имущественных отношений согласно акту о результатах реализации инвестиционного проекта. 9.3. Администрация вправе отказаться от исполнения обязатель- ств и расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невы- полнения Инвестором сроков реализации (п.4.1.1) и обязательств (п.5.2.2) по Договору, предупредив Инвестора письменно за один ме- сяц до расторжения. 9.4. В случае расторжения договора Администрация имеет преи- мущественное право в течение 30 дней принять решение о выкупе по себестоимости у Инвестора результатов произведенных работ на осно- вании документов, подтверждающих затраты Инвестора, без применения коэффициентов инфляции и поправочных коэффициентов (на момент рас- торжения). В этом случае сумма выкупа определяется как сумма подтверж- денных затрат без учета: - неполученных доходов и косвенных убытков; - штрафов по просроченным ссудам и другим неисполненным обя- зательствам, связанным с реализацией проекта; - взносов по страхованию риска (рисков); - затрат по просроченной исходно-разрешительной документации; - затрат по подготовке документации, не соответствующей функциональному назначению объекта, подлежащего строительству но- вым Инвестором; - затрат по работам, не являющимся предметом настоящего до- говора; - затрат по другим работам, которые утратили свою ценность вследствие длительного неосвоения строительной площадки; - затрат, понесенных Инвестором при участии в аукционе; - процентных платежей, уплаченных при привлечении заемных средств. Неучтенные в сумме выкупа вышеуказанные затраты компенсации Инвестору не подлежат. 9.5. В случае разногласий Сторон по определению суммы выкупа (размера затрат, понесенных Инвестором на реализацию проекта по работам, принятым по актам приема-передачи, при расторжении до- говора (пп.9.3, 9.4) данный спор подлежит рассмотрению в Арбитраж- ном суде города Москвы. Статья 10. Ответственность Сторон 10.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 10.2. В случае нарушения Инвестором сроков перечисления суммы денежных средств в бюджет города Москвы (пп.3.1.2 - 3.1.3) и (или) графика платежей Администрация вправе взыскать с Инвестора неустойку в размере 0,1% за каждый рабочий (банковский) день прос- рочки. При задержке перечисления более чем на 3 месяца Администра- ция вправе расторгнуть договор без возмещения Инвестору денежных средств, ранее перечисленных в счет суммы компенсации (п.3.1.2), с учетом положений пункта 9.4 настоящего договора. 10.3. В случае несоблюдения Инвестором сроков выполнения пер- вого этапа работ (по ст.4) Администрация вправе взыскать с него неустойку в размере одного установленного законом минимального размера оплаты труда с каждого квадратного метра общей площади ин- вестиционного объекта за каждый полный календарный месяц просроч- ки. 10.4. В случае частичной переуступки Инвестором прав и обя- занностей соинвестору (новому Инвестору) с увеличением срока ввода инвестиционного объекта либо при расторжении договора по соглаше- нию Сторон или по решению Арбитражного суда города Москвы (по тре- бованию одной из Сторон) Администрация вправе взыскать с Инвестора пени в размере 5% от суммы невыполненных работ (п.2.1 договора) за каждый полный календарный месяц просрочки даты ввода инвестицион- ного объекта в эксплуатацию (п.2.2). 10.5. В случае несоблюдения Инвестором сроков выполнения вто- рого этапа реализации инвестиционного проекта (п.4.2) Администра- ция вправе взыскать с него неустойку в размере рыночной стоимости 2% общей площади, причитающейся Инвестору, за каждый полный кален- дарный месяц просрочки. 10.6. Администрация и Управляющая компания не несут ответ- ственности по договорам и взаиморасчетам Инвестора с третьими ли- цами. Статья 11. Форс-мажор 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обсто- ятельств: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия внешних объективных факторов (военные действия, эпидемии, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства не- посредственно повлияли на исполнение настоящего договора. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой пре- пятствуют обстоятельства форс-мажора, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс-мажор- ные. 11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Сторона вправе отказаться от продолжения выполнения договора без уплаты штрафов и (или) неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесен- ного другой Стороной. 11.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой си- лы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства. Статья 12. Разрешение споров 12. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настояще- го договора, путем взаимных переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного месяца путем двусторонних переговоров, каждая из Сторон сохраняет за со- бой право обращаться в Арбитражный суд города Москвы. Статья 13. Заключительные положения 13.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и усло- виях настоящего договора, а также договоров с третьими лицами, участвующими в реализации проекта, будет считаться конфиденциаль- ной и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон. 13.2. Одновременно с подписанием договора Стороны назначают своих уполномоченных представителей по договору, определив их ком- петенцию, и уведомляют об этом друг друга. 13.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совер- шенные по старым адресам и счетам, совершенные до получения уве- домлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств. 13.4. Договор составлен в 4 экземплярах - по одному для каждой Стороны и один - для Управления Федеральной регистрацион- ной службы по Москве. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 13.5. Неотъемлемой частью договора являются следующие доку- менты: 13.5.1. Банковская гарантия. 13.5.2. Постановление Правительства Москвы о строительстве инвестиционного объекта, определяющее условия реализации договора. 13.5.3. Итоговый протокол заседания Городской конкурсной ко- миссии по подбору инвесторов на реализацию инвестиционных проек- тов, на котором Инвестор был признан победителем аукциона, с ус- ловиями настоящего договора. 13.5.4. Надлежащим образом оформленные копии учредительных документов Инвестора (соинвестора). 13.5.5. График платежей Инвестора по п.3.1 настоящего догово- ра. 13.5.6. Дополнительные соглашения к договору, зарегистриро- ванные на титульном листе. 13.5.7. Протокол предварительного распределения нежилых поме- щений. 13.5.8. Акт о результатах реализации инвестиционного проекта. 13.5.9. Договор вступает в силу после его регистрации в Де- партаменте города Москвы по конкурентной политике. Статья 14. Адреса и банковские реквизиты Сторон Администрация: ул.Тверская, д.13, Москва, 125032 Банковские реквизиты: р/с N 40201810300000000008 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705 БИК 044583001 Получатель - Департамент финансов города Москвы (Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы); л/с 1072511045450015 ИНН 7703074390; КПП 770301001 Код ОКАТО Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы 45286575000 КБК - 72511705020020002180 "Доходы от реализации инвестицион- ных контрактов" ______________________________________________________ р/с 40201810000000000010 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705 БИК 044583001 Получатель - Департамент финансов города Москвы (Департамент имущества города Москвы) ИНН 77070058720; КПП 770701001 КБК - 16311705020020002180 "Доходы от реализации инвестицион- ных контрактов" Инвестор: Управляющая компания: 121205, Российская Федерация, Москва, ул.Новый Арбат, д.36/9. Банковские реквизиты: р/с 40702810000170001003 в ОАО "Банк Москвы", БИК 044525219, к/сч 30101810500000000219, ИНН 7731184839, КПП 770401001, ОКПО 18852399 Подписи Сторон: Администрация: Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы __________________ Ю.В.Росляк "____"____________2008 г. ОАО "Новое кольцо Москвы" Генеральный директор _______________В.Х.Жилов "____"_____________2008 г. Инвестор: __________________ "____"_____________2008 г.
Приложение к инвестиционному договору График платежей Инвестора в бюджет города Москвы в 2008-2009 гг. ________________________________________________________________________________________________________ Общая сумма График уплаты в 2008-2009 гг. оплаты (руб) (руб) ________________________________________________________________________________________________________ в течение 10 рабочих дней 1 ______ 1_______ 1 _______ 8 ______ с даты регистрации договора 2008 г. 2008 г. 2008 г. 2009 г. в Департаменте города Москвы по конкурентной политике ___________________________________________________________________________________________ _______ рублей, в том числе: _______ рублей, _______ рублей, _______ рублей, _______ рублей, _______ рублей (66%) от сум- в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: мы платежа) на специальный _______ рублей _______ рублей _______ рублей _______ рублей счет Московского городского (66%) от суммы (66%) от суммы (66%) от суммы (66%) от суммы казначейства КБК- платежа) на спе-платежа) на спе-платежа) на спе-платежа) на спе- 72511705020020002180"Доходы циальный счет циальный счет циальный счет циальный счет от реализации инвестицион- Московского го- Московского го- Московского го- Московского го- ных контрактов"; родского казна- родского казна- родского казна- родского казна- _______ рублей (34% от сум- чейства КБК- чейства КБК- чейства КБК- чейства КБК- мы платежа) на специальный 725117050200200 725117050200200 725117050200200 725117050200200 счет Московского городского 02180 "Доходы 02180 "Доходы 02180 "Доходы 02180 "Доходы казначейства КБК- от реализации от реализации от реализации от реализации 16311705020020002180 "Доходы инвестиционных инвестиционных инвестиционных инвестиционных от реализации инвестицион- контрактов"; контрактов"; контрактов"; контрактов"; ных контрактов"; _______ рублей _______ рублей _______ рублей _______ рублей (34%) от суммы (34%) от суммы (34%) от суммы (34%) от суммы платежа) на платежа) на платежа) на платежа) на специальный специальный специальный специальный счет Московско- счет Московско- счет Московско- счет Московско- го городского го городского го городского го городского казначейства казначейства казначейства казначейства КБК-1631170502- КБК-1631170502- КБК-1631170502- КБК-1631170502- 0020002180 "До- 0020002180"Дохо-0020002180"Дохо-0020002180"Дохо- ходы от реализа-ды от реализа- ды от реализа- ды от реализа- ции инвестици- ции инвестици- ции инвестици- ции инвестици- онных контрак- онных контрак- онных контрак- онных контрак- тов"; тов"; тов"; тов"; ________________________________________________________________________________________________________ График платежей Инвестора Управляющей компании в 2008-2009 гг. ________________________________________________________________________________________________________ Общая сумма График уплаты в 2008-2009 гг. (руб.) оплаты (руб) ________________________________________________________________________________________________________ в течение 10 рабочих дней с даты регистрации договора в Департаменте города Москвы по конкурентной политике ________________________________________________________________________________________________________ (за вычетом уплаченной суммы задатка на участие в аукционе в размере _______рублей) ________________________________________________________________________________________________________ Администрация: Управляющая компания: Инвестор: Первый заместитель Мэра Москвы Генеральный директор в Правительстве Москвы ОАО "Новое кольцо Москвы" __________________ Ю.В.Росляк ________________ В.Х.Жилов
- Постановление Правительства Москвы № 131-ПП от 24 февраля 2009 года
- О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 июня 2008 г. N 451-ПП
- Постановление Правительства Москвы № 686-ПП от 29 июля 2008 года
- О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 июня 2008 г. N 451-ПП