Правовые акты (Нормативная база) Москвы
Внимание! С данным правовым актом связанно ещё 9 документов.
Подробнее смотрите в конце текущей страницы.
Постановление Правительства Москвы
№ 67-ПП от 24 февраля 2012 года
О системе закупок города Москвы
В целях повышения эффективности размещения заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд города Москвы и нужд бюджетных учреждений города Москвы Пра-
вительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Положение о системе закупок города Москвы сог-
ласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
24 июня 2008 г. N 573-ПП "О мерах по совершенствованию системы
размещения государственного заказа города Москвы" (в редакции пос-
тановлений Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1250-ПП,
от 12 апреля 2011 г. N 123-ПП):
2.1. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
постановления признать утратившими силу.
2.2. В пункте 18 постановления слова "первого заместителя Мэ-
ра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В." заменить словами
"заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам эконо-
мической политики Шаронова А.В.".
3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
30 декабря 2008 г. N 1267-ПП "Об утверждении Правил принятия реше-
ний о заключении долгосрочных государственных контрактов на выпол-
нение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом"
(в редакции постановления Правительства Москвы от 3 августа
2010 г. N 654-ПП):
3.1. В пункте 2 постановления слова "первого заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В." заменить словами "за-
местителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономи-
ческой политики Шаронова А.В.".
3.2. В дефисе первом пункта 2 приложения к постановлению сло-
во "целевые" исключить.
4. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 3
марта 2009 г. N 146-ПП "О размещении органами исполнительной влас-
ти города Москвы информации о проведении конкурентных процедур в
городе Москве" (в редакции постановления Правительства Москвы от
29 декабря 2009 г. N 1503-ПП):
4.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацем в следующей ре-
дакции:
"В случае если законодательством Российской Федерации предус-
мотрено размещение информации о проведении конкурентных процедур
на иных официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, то такая информация размещается на сайте одновре-
менно с ее размещением на иных официальных сайтах.".
4.2. Пункт 3 постановления дополнить словами ", если законо-
дательством Российской Федерации или нормативными правовыми актами
города Москвы не предусмотрен иной срок размещения соответствующей
информации".
4.3. Пункты 4, 5, 6 постановления признать утратившими силу.
4.4. В пункте 7 постановления слова "первого заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В." заменить словами "за-
местителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономи-
ческой политики Шаронова А.В.".
4.5. В пункте 5 приложения к постановлению слово "целевые"
исключить.
5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
9 февраля 2010 г. N 112-ПП "О совершенствовании порядка учета и
регистрации сведений о государственных контрактах и инвестиционных
договорах":
5.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
"О совершенствовании порядка учета и регистрации сведений об
инвестиционных договорах".
5.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В целях совершенствования порядка учета и регистрации сведе-
ний об инвестиционных договорах, заключаемых при реализации инвес-
тиционных проектов в сфере капитального строительства на террито-
рии города Москвы, Правительство Москвы постановляет:".
5.3. Пункты 1, 2.1, 3, 4, 5 постановления признать утративши-
ми силу.
5.4. В пункте 6 постановления слова "первого заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В." заменить словами "за-
местителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономи-
ческой политики Шаронова А.В.".
6. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
15 июня 2010 г. N 501-ПП "Об утверждении регламента подготовки и
выдачи документов Департаментом города Москвы по конкурентной по-
литике в режиме "одного окна" и регламентной схемы организации ра-
боты службы "одного окна" Департамента города Москвы по конкурент-
ной политике" (в редакции постановления Правительства Москвы от 19
апреля 2011 г. N 143-ПП):
6.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В целях совершенствования деятельности по выдаче запрашивае-
мых заявителями документов в режиме "одного окна" Правительство
Москвы постановляет:".
6.2. В пункте 8 постановления слова "первого заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В." заменить словами "за-
местителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономи-
ческой политики Шаронова А.В.".
6.3. Абзац второй преамбулы приложения 1 к постановлению из-
ложить в следующей редакции:
"Настоящий Регламент разработан на основании Федерального за-
кона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Прави-
тельства Москвы от 20 мая 2008 г. N 417-ПП "О дальнейшем развитии
системы подготовки и проведения торгов при реализации инвестицион-
ных проектов в сфере капитального строительства на территории го-
рода Москвы" и в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 21
октября 2008 г. N 277-РМ "О предоставлении права подписания от
имени города Москвы договоров, дополнительных соглашений к инвес-
тиционным контрактам и актов о результатах реализации инвестицион-
ных проектов.".
6.4. В пункте 1.2 приложения 1 к постановлению слова ", доку-
ментации об аукционе" исключить.
6.5. В пункте 1.6 приложения 1 к постановлению слова "городс-
кого заказа" заменить словами "заказа города Москвы", слова "и до-
кументация об аукционе" исключить.
6.6. Дефис первый пункта 2.4.2 приложения 1 к постановлению
признать утратившим силу.
6.7. Пункт 2.4.3 приложения 1 к постановлению признать утра-
тившим силу.
6.8. Дефис первый пункта 4.4.2 приложения 1 к постановлению
признать утратившим силу.
6.9. Дефисы первый и второй пункта 4.4.6 приложения 1 к пос-
тановлению признать утратившими силу.
6.10. Дефисы третий, четвертый пункта 10 графы 3 приложения 2
к постановлению признать утратившими силу.
7. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
17 мая 2011 г. N 203-ПП "О мерах по реализации положений главы
12.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях и
внесении изменений в постановления Правительства Москвы":
7.1. Пункт 1.3 постановления признать утратившим силу.
7.2. Дополнить постановление пунктом 2 в следующей редакции:
"2. Информация о непредставлении или нарушении сроков предс-
тавления заказчиками города Москвы утвержденного ежегодного пла-
на-графика размещения заказов на следующий календарный год с раз-
бивкой по кварталам (далее - план-график) или уточненного раздела
ежегодного плана-графика размещения заказов по соответствующему
кварталу (далее - уточненный раздел плана-графика) представляется
Департаментом города Москвы по конкурентной политике в Контрольный
комитет города Москвы не позднее трех рабочих дней после наступле-
ния даты представления планов-графиков, уточненных разделов пла-
нов-графиков соответственно по формам 3 и 4 согласно приложению 1
к настоящему постановлению.".
7.3. Пункты 2-4 постановления считать соответственно пунктами
3-5.
7.4. Пункт 4.2 постановления признать утратившим силу.
7.5. В формах 3 и 4 приложения 1 к постановлению слова "Де-
партамент экономической политики и развития города Москвы" заме-
нить словами "Департамент города Москвы по конкурентной политике",
слова "Руководитель Департамента экономической политики и развития
города Москвы М.Е.Оглоблина" заменить словами "Руководитель Депар-
тамента города Москвы по конкурентной политике Г.В.Дёгтев".
8. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
27 июля 2010 г. N 643-ПП "О Программе развития конкуренции в горо-
де Москве на 2010-2012 гг.":
8.1. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 поста-
новления признать утратившими силу.
8.2. В пункте 17 постановления слова "первого заместителя Мэ-
ра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В." заменить словами
"заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам эконо-
мической политики Шаронова А.В.".
8.3. В пункте 1 приложения 2 к постановлению слова "выполне-
нием мероприятий Программы развития конкуренции в городе Москве на
2010-2012 гг." заменить словами "деятельностью органов исполни-
тельной власти города Москвы, влияющей на развитие конкуренции в
городе Москве.".
8.4. В пункте 3 приложения 2 к постановлению слова ", повыше-
ние эффективности работы по реализации мероприятий Программы раз-
вития конкуренции в городе Москве на 2010-2012 гг." исключить.
8.5. В абзаце 2 пункта 5.1 приложения 2 к постановлению слова
"первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководи-
телем Комплекса экономической политики и развития города Москвы"
заменить словами "заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам экономической политики".
8.6. В пункте 5.4 приложения 2 к постановлению слова "целевых
программ и иных программ развития" заменить словами "государствен-
ных программ".
8.7. В пункте 11 приложения 2 к постановлению слова "первому
заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителю Комп-
лекса экономической политики и развития города Москвы" заменить
словами "заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопро-
сам экономической политики".
8.8. В пункте 13 приложения 2 к постановлению слова "и ут-
верждаются в виде предложений по реализации мероприятий Программы
развития конкуренции в городе Москве на 2010-2012 гг." исключить.
8.9. В пункте 14 приложения 2 к постановлению слова "первому
заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителю Комп-
лекса экономической политики и развития города Москвы" заменить
словами "заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопро-
сам экономической политики".
9. Признать утратившими силу правовые акты (отдельные положе-
ния правовых актов) Правительства Москвы согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
экономической политики Шаронова А.В.
П.п.Мэр Москвы С.С.Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 24 февраля 2012 г. N 67-ПП
Положение
о системе закупок города Москвы
1. Общие положения
1.1. Положение о системе закупок города Москвы (далее - Поло-
жение) устанавливает порядок взаимоотношений между субъектами раз-
мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд города Москвы и нужд бюджетных уч-
реждений города Москвы, в том числе при осуществлении планирования
и размещения заказа города Москвы, заключении и исполнении конт-
рактов, осуществлении мониторинга и контроля размещения заказа го-
рода Москвы, а также порядок методического и организационного
обеспечения размещения заказа города Москвы.
1.2. В Положении используются следующие термины и определе-
ния:
1.2.1. Заказчики - государственные заказчики города Москвы и
бюджетные учреждения города Москвы.
1.2.2. Нужды заказчиков - государственные нужды города Москвы
и нужды бюджетных учреждений города Москвы.
1.2.3. Заказ города Москвы - заказ на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
1.2.4. Контракт - государственный контракт или гражданс-
ко-правовой договор, заключенный государственным заказчиком от
имени города Москвы, или гражданско-правовой договор бюджетного
учреждения города Москвы.
1.2.5. Прогноз продукции на очередной финансовый год и плано-
вый период - перечень товаров, работ и услуг, подлежащих приобре-
тению для государственных нужд за счет средств бюджета города
Москвы и внебюджетных источников финансирования, нужд бюджетных
учреждений города Москвы, содержащий данные об объемах, номенкла-
туре и стоимости подлежащей приобретению продукции (товаров, ра-
бот, услуг), а также сведения о ее заказчиках.
1.2.6. План-график размещения заказов города Москвы - ежегод-
но формируемый заказчиком план-график размещения заказов города
Москвы первого и второго уровней путем проведения торгов.
1.2.7. Единая торговая площадка города Москвы - элемент инф-
раструктуры размещения заказа города Москвы, представляющий собой
совокупность торговых площадок, объединенных общей нормативно-пра-
вовой, методической, информационной базой, организационным обеспе-
чением.
1.2.8. Единая автоматизированная информационная система тор-
гов города Москвы (далее - ЕАИСТ) - общегородская информационная
система, обеспечивающая автоматизацию процессов планирования, раз-
мещения, мониторинга, контроля и исполнения заказа города Москвы.
1.2.9. Официальный сайт - официальный сайт Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для разме-
щения информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
1.3. Департамент города Москвы по конкурентной политике явля-
ется оператором ЕАИСТ, определяет требования к структуре информа-
ционных ресурсов ЕАИСТ, является заказчиком работ и услуг по веде-
нию, развитию и обслуживанию ЕАИСТ, устанавливает порядок предос-
тавления доступа к информационным ресурсам ЕАИСТ, перечень полей
(сведений) ресурсов ЕАИСТ, обязательных для заполнения пользовате-
лями ЕАИСТ.
Пользователями ЕАИСТ являются заказчики, орган, уполномочен-
ный на осуществление функций по размещению заказов для нужд заказ-
чиков, специализированные организации, органы, уполномоченные на
осуществление контроля в сфере размещения заказов, бюджетно-финан-
совой сфере.
Пользователи ЕАИСТ несут ответственность за полноту и досто-
верность вносимой в ЕАИСТ информации.
1.4. Сайтом города Москвы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет для размещения информации о проведении всех ви-
дов конкурентных процедур в городе Москве является сайт Департа-
мента города Москвы по конкурентной политике (www.tender.mos.ru).
1.5. Единая торговая площадка (далее - ЕТП) формируется из
торговых площадок заказчиков.
Торговая площадка заказчика должна проходить аттестацию, об-
ладать необходимыми материальными, информационными, техническими и
кадровыми ресурсами.
Порядок аттестации, работы торговой площадки заказчика, нор-
мативы загрузки и требования, предъявляемые к торговой площадке
заказчика, устанавливаются Департаментом города Москвы по конку-
рентной политике.
1.6. Заказы города Москвы подразделяются на заказы первого
уровня и заказы второго уровня.
1.7. К заказам города Москвы первого уровня относятся:
1.7.1. Заказы города Москвы на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг, начальная (максимальная) цена контракта по
которым равна либо превышает 50 млн. рублей.
1.7.2. Заказы города Москвы на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, сведения по которым составляют государс-
твенную тайну, а также заказы на оказание услуг по страхованию,
транспортировке и охране музейных предметов и музейных коллекций,
редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая
их копии), имеющих историческое, художественное или иное культур-
ное значение и передаваемых заказчиками во временное владение и
пользование либо во временное пользование физическим и юридическим
лицам, в том числе в связи с проведением выставок на территории
Российской Федерации и (или) территориях иностранных государств.
1.7.3. Заказы города Москвы, которые размещаются путем прове-
дения совместных торгов на поставку одноименных товаров, выполне-
ние одноименных работ, оказание одноименных услуг и начальная
(максимальная) цена контрактов по которым равна либо превышает 3
млн.рублей.
1.8. К заказам города Москвы второго уровня относятся иные не
указанные в пункте 1.7 настоящего Положения заказы на поставку то-
варов, выполнение работ и оказание услуг для нужд заказчиков.
1.9. Размещение заказов города Москвы первого уровня осущест-
вляет Департамент города Москвы по конкурентной политике во взаи-
модействии с заказчиками.
Размещение заказов города Москвы второго уровня осуществляют
заказчики во взаимодействии с Департаментом города Москвы по кон-
курентной политике.
Функции заказчиков и Департамента города Москвы по конкурент-
ной политике при размещении заказа города Москвы первого и второго
уровней определяются приложением 1 к настоящему Положению.
1.10. Размещение заказов города Москвы осуществляется исклю-
чительно:
а) с начальной (максимальной) ценой контракта до 3 млн.руб-
лей - по решению заказчика города Москвы;
б) с начальной (максимальной) ценой контракта от 3 млн.рублей
(включительно) до 100 млн. рублей - при наличии решения создавае-
мой главным распорядителем бюджетных средств рабочей группы по
проверке обоснованности заявленных потребностей подведомственных
учреждений и территориальных органов, а при отсутствии подведомс-
твенных главному распорядителю бюджетных средств учреждений и тер-
риториальных органов - по решению главного распорядителя бюджетных
средств.
Главные распорядители бюджетных средств утверждают регламент
работы рабочей группы по проверке обоснованности заявленных пот-
ребностей подведомственных учреждений и территориальных органов на
основании типового регламента, утвержденного Департаментом города
Москвы по конкурентной политике;
в) с начальной (максимальной) ценой контракта от 100 млн.
рублей (включительно) до 1 млрд. рублей (за исключением заказов
города Москвы, связанных с капитальным строительством) - при нали-
чии решения Межведомственной рабочей группы по проверке обоснован-
ности заявленных потребностей с начальной (максимальной) ценой
контракта от 100 млн. рублей до 1 млрд. рублей;
г) с начальной (максимальной) ценой контракта от 1 млрд. руб-
лей (включительно) - при наличии согласования с Мэром Москвы.
1.11. Размещение заказов города Москвы, начальная (максималь-
ная) цена одного из лотов по которому составляет от 1 млрд. рублей
(включительно), осуществляется при наличии согласования с Мэром
Москвы.
1.12. Размещение заказов города Москвы, которые связаны с ка-
питальным строительством и начальная (максимальная) цена контракта
по которым составляет от 100 млн. рублей (включительно) до 1 млрд.
рублей, осуществляется при наличии согласования с заместителем Мэ-
ра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной по-
литики и строительства.
1.13. До 1 июля 2012 г. заказы города Москвы на все работы по
капитальному ремонту, начальная (максимальная) цена контракта по
которым равна либо превышает 50 млн. рублей, размещаются при усло-
вии наличия согласования начальной (максимальной) цены контракта
Департаментом экономической политики и развития города Москвы.
2. Порядок планирования заказа города Москвы
2.1. Главные распорядители бюджетных средств города Москвы
(далее - ГРБС):
2.1.1. Ежегодно до 1 июня текущего года представляют в Депар-
тамент экономической политики и развития города Москвы перечень
потребностей в продукции на очередной финансовый год и плановый
период.
2.1.2. Ежегодно до 1 сентября текущего года представляют в
Департамент экономической политики и развития города Москвы пред-
варительный прогноз продукции на очередной финансовый год и плано-
вый период на основании доведенных Департаментом финансов города
Москвы лимитов бюджетных обязательств и утверждают согласованный с
Департаментом экономической политики и развития города Москвы и
Департаментом финансов города Москвы прогноз продукции на очеред-
ной финансовый год и плановый период.
2.2. Форма, порядок ведения, согласования и корректировки
прогноза продукции на очередной финансовый год и плановый период
утверждаются Департаментом экономической политики и развития горо-
да Москвы.
2.3. Департамент экономической политики и развития города
Москвы ежегодно до 30 сентября текущего года на основе утвержден-
ных ГРБС прогнозов продукции на очередной финансовый год и плано-
вый период формирует и утверждает сводный прогноз продукции на
очередной финансовый год и плановый период, и представляет его в
Министерство экономического развития Российской Федерации.
2.4. Заказчики:
2.4.1. В срок до 20 декабря текущего года формируют пла-
ны-графики размещения заказов города Москвы на следующий календар-
ный год с разбивкой по кварталам по форме, установленной Департа-
ментом города Москвы по конкурентной политике, с одновременным
внесением сведений о процедурах в соответствующую подсистему
ЕАИСТ.
2.4.2. При формировании плана-графика размещения заказов го-
рода Москвы и внесении сведений о процедурах в соответствующую
подсистему ЕАИСТ:
2.4.2.1. Руководствуются сведениями, содержащимися в утверж-
денном сводном прогнозе продукции на очередной финансовый год и
плановый период.
2.4.2.2. Предусматривают размещение заказов у субъектов мало-
го предпринимательства в объеме и в соответствии с перечнем това-
ров, работ, услуг, утвержденным в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов.
2.4.2.3. Предусматривают в размере не менее пяти процентов от
общего годового объема заказов заказы на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, при производстве (выполнении, оказа-
нии) которых используются приоритетные продукты и технологии,
включенные в перечень, сформированный Департаментом науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства города Москвы и размещаемый
на официальном сайте указанного департамента в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.
Порядок формирования указанного перечня с учетом необходимос-
ти участия в его формировании соответствующих экспертов и предста-
вителей заинтересованных органов исполнительной власти города
Москвы, входящих в состав Комиссии по определению приоритетных
продуктов и технологий, используемых в отраслях городского хозяйс-
тва, устанавливается Департаментом науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы.
Состав и порядок деятельности Комиссии по определению приори-
тетных продуктов и технологий, используемых в отраслях городского
хозяйства, устанавливаются Департаментом науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства города Москвы.
2.4.3. Не позднее 20 числа месяца, предшествующего началу со-
ответствующего квартала, в случае изменения потребностей в продук-
ции осуществляют корректировку плана-графика размещения заказов
города Москвы с одновременным внесением (исключением) сведений о
процедурах в соответствующую подсистему ЕАИСТ.
2.4.4. Обеспечивают в сроки, предусмотренные пунктами 2.4.1 и
2.4.3 настоящего Положения, представление в Департамент города
Москвы по конкурентной политике утвержденного плана-графика разме-
щения заказов города Москвы на следующий календарный год с разбив-
кой по кварталам, а также уточненного раздела ежегодного пла-
на-графика размещения заказов города Москвы по соответствующему
кварталу в электронном виде путем внесения (исключения) сведений о
процедурах в соответствующую подсистему ЕАИСТ.
2.4.5. Информируют действующих на рынке поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков) товаров (работ, услуг) о планировании размеще-
ния заказов заблаговременно путем размещения, в том числе на сайте
www.tender.mos.ru, плана-графика размещения заказов города Москвы.
2.5. Внесение изменений после начала очередного квартала в
утвержденный план-график размещения заказов города Москвы допуска-
ется:
а) либо при наличии согласования заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы, осуществляющего координацию деятельности со-
ответствующей сферы городского управления, а в отношении заказчи-
ков, не входящих в комплексы городского управления, - по решению
Мэра Москвы;
б) либо в связи с принятием правового акта Правительства
Москвы;
в) либо в связи с изменением в установленном порядке госу-
дарственной программы города Москвы.
2.6. Департамент города Москвы по конкурентной политике:
2.6.1. Осуществляет координацию действий и методическое обес-
печение заказчиков при размещении заказа города Москвы у субъектов
малого предпринимательства посредством анализа данных, содержащих-
ся в ЕАИСТ, на предмет размещения заказа и фактического исполнения
утвержденного плана-графика размещения заказов города Москвы и
сведений в соответствующей подсистеме ЕАИСТ, а в случае обнаруже-
ния нарушений вносит предложения руководителям органов исполни-
тельной власти города Москвы (при размещении заказа города Москвы
бюджетным учреждением города Москвы - руководителю органа исполни-
тельной власти города Москвы, в ведомственном подчинении которого
находится данное учреждение) о принятии соответствующих мер по
размещению заказов у субъектов малого предпринимательства, а также
направляет информацию о выявленных нарушениях в Контрольный коми-
тет города Москвы.
2.6.2. Осуществляет анализ планируемых закупок на основании
сведений из соответствующей подсистемы ЕАИСТ и принимает решение о
проведении совместных торгов на поставку одноименных товаров, вы-
полнение одноименных работ, оказание одноименных услуг в случаях,
когда начальная (максимальная) цена каждого контракта равна либо
превышает 3 млн. рублей.
2.6.3. Совместно с Департаментом экономической политики и
развития города Москвы и Департаментом науки, промышленной полити-
ки и предпринимательства города Москвы с помощью ЕАИСТ осуществля-
ет мониторинг исполнения заказчиками утвержденного плана-графика
размещения заказов города Москвы и анализ сведений в соответствую-
щей подсистеме ЕАИСТ, в том числе по размещению заказов у субъек-
тов малого предпринимательства и размещения заказов города Москвы
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, при произ-
водстве (выполнении, оказании) которых используются приоритетные
продукты и технологии.
2.6.4. Направляет в Государственную инспекцию города Москвы
по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
уведомления о поступивших заявках на организацию размещения заказа
города Москвы, предметом которых является поставка продуктов пита-
ния, оказание услуг по организации питания и других аналогичных
торгов, в целях проведения указанной инспекции экспертизы и согла-
сования технических заданий и проектов контрактов по вопросам, ка-
сающимся установления требований к качеству и безопасности сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия при размещении
заказов города Москвы для нужд заказчиков.
2.7. Государственная инспекция города Москвы по качеству
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия проводит
экспертизу и согласование технических заданий и проектов контрак-
тов по вопросам, касающимся установления требований к качеству и
безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия при размещении заказов города Москвы на основании уведомлений
от Департамента города Москвы по конкурентной политике о поступив-
ших заявках на организацию размещения заказа города Москвы.
3. Порядок размещения заказа города Москвы
3.1. При размещении заказов города Москвы первого и второго
уровней заказчики:
3.1.1. Принимают решения о проведении торгов в соответствии с
примерной формой решения заказчика о проведении торгов, установ-
ленной приложением 2 к настоящему Положению.
3.1.2. Осуществляют формирование начальных (максимальных) цен
контрактов (цен лотов) в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов и в порядке, уста-
новленном Правительством Москвы, формируют и включают в состав до-
кументации о торгах извещения о проведении запроса котировок,
обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
3.1.3. Осуществляют разработку и формирование конкурсной до-
кументации, документации об открытом аукционе в электронной форме
непосредственно в ЕАИСТ в соответствии с примерными формами, ут-
верждаемыми Департаментом города Москвы по конкурентной политике,
выполняют подготовку проектов контрактов в соответствии с требова-
ниями к структуре и разделам контракта, установленными приложением
4 к настоящему Положению.
3.1.4. Осуществляют разработку технических заданий на приоб-
ретение товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями к
структуре технического задания, установленными приложением 3 к
настоящему Положению.
3.1.5. Размещают технические задания на приобретение товаров,
работ, услуг в электронной форме в ЕАИСТ в качестве составной час-
ти конкурсной документации, документации об открытом аукционе в
электронной форме, приложения к извещению о проведении запроса ко-
тировок.
3.1.6. Размещают рекомендуемую для заполнения участниками
торгов форму "Сведения о качестве, технических характеристиках то-
вара, его безопасности, функциональных характеристиках (потреби-
тельских свойствах), иные сведения о товаре" в качестве составной
части документации об открытом аукционе в электронной форме (при-
ложение 5 к настоящему Положению).
3.1.7. Осуществляют формирование проектов контрактов с по-
мощью ЕАИСТ в электронном форме, включая отраслевые особенности,
внесенные в структуру "Библиотеки контрактов" ЕАИСТ, формируемую
Департаментом города Москвы по конкурентной политике.
3.2. При размещении заказов города Москвы первого уровня:
3.2.1. Департамент города Москвы по конкурентной политике
производит все действия и осуществляет все функции по их размеще-
нию, за исключением действий и функций, которые в соответствии с
настоящим Положением осуществляются заказчиками.
3.2.2. Заказчики представляют в Департамент города Москвы по
конкурентной политике для согласования конкурсную документацию,
документацию об открытом аукционе в электронной форме (документа-
цию о закрытом аукционе).
3.2.3. Заказчики готовят и направляют в Департамент города
Москвы по конкурентной политике заявку на организацию размещения
заказа города Москвы и решение заказчика о размещении заказа горо-
да Москвы на основании и в соответствии с утвержденным планом-гра-
фиком размещения заказов города Москвы в сроки, установленные пла-
ном-графиком размещения заказов города Москвы.
3.2.4. Порядок подачи заявки на организацию размещения заказа
города Москвы, ее форма, содержание и приложения к ней устанавли-
ваются Департаментом города Москвы по конкурентной политике.
3.2.5. Заявка на организацию размещения заказа города Москвы,
подаваемая заказчиком в Департамент города Москвы по конкурентной
политике, является подтверждением наличия лимитов бюджетных обяза-
тельств на размещение заказа по соответствующему предмету заказа.
Ответственность за наличие лимитов бюджетных обязательств по пред-
мету заказа несет заказчик.
3.2.6. Департамент города Москвы по конкурентной политике
проверяет соответствие представленных заказчиками документов тре-
бованиям законодательства Российской Федерации о размещении зака-
зов, правовым актам города Москвы, примерной и методической доку-
ментации, установленной Департаментом города Москвы по конкурент-
ной политике, и в течение 10 дней со дня получения направляет за-
казчику один согласованный оригинальный экземпляр конкурсной доку-
ментации (документации о закрытом аукционе) с отметкой о назначе-
нии торгов или письмо о назначении торгов при проведении открытого
аукциона в электронной форме либо письменный отказ в указанном
согласовании с изложением причин такого отказа по содержанию
представленных документов.
3.2.7. Департамент города Москвы по конкурентной политике в
течение трех рабочих дней со дня определения победителя конкурса
направляет заказчику копию протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе с приложением копии предложения победителя и
копии подтверждения направления соответствующего протокола победи-
телю.
В случае если на участие в конкурсе была подана только одна
заявка и указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным конкурсной документацией, либо только один участ-
ник размещения заказа города Москвы был признан участником конкур-
са, Департамент города Москвы по конкурентной политике направляет
заказчику копию протокола рассмотрения заявок в день подписания
соответствующего протокола.
3.3. При размещении заказов города Москвы второго уровня за-
казчики производят все действия и осуществляют все функции по их
размещению, за исключением технического и организационного обеспе-
чения размещения заказа города Москвы на официальном сайте.
3.4. При подготовке размещения заказа города Москвы путем
проведения закрытых торгов в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, Департамент города Москвы по кон-
курентной политике по заявке заказчика осуществляет согласование в
установленном порядке проведения закрытого конкурса или закрытого
аукциона с федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.
3.5. При направлении заявки на размещение заказа города Моск-
вы путем проведения закрытого конкурса или закрытого аукциона в
Департамент города Москвы по конкурентной политике заказчик предс-
тавляет документацию о закрытом конкурсе (документацию о закрытом
аукционе), решение о размещении заказа города Москвы и свои пред-
ложения относительно перечня организаций, которые вправе выступать
участниками размещения такого заказа с приложением документов,
подтверждающих доступ к сведениям, составляющим государственную
тайну.
3.6. Размещение заказов города Москвы путем проведения торгов
осуществляется на основании данных, содержащихся в соответствующей
подсистеме ЕАИСТ. Сведения, подлежащие размещению на официальном
сайте, вносятся заказчиком в ЕАИСТ и передаются Департаментом го-
рода Москвы по конкурентной политике в автоматическом режиме с по-
мощью ЕАИСТ для размещения на официальном сайте. Использование
средств электронного обмена данными для передачи указанных сведе-
ний и внесение сведений в ЕАИСТ осуществляются в порядке и сроки,
которые установлены регламентом об электронном обмене данными, ут-
вержденным Департаментом города Москвы по конкурентной политике.
4. Порядок формирования комиссий по размещению заказов города
Москвы
4.1. В целях размещения заказов города Москвы первого уровня
Департамент города Москвы по конкурентной политике формирует Меж-
ведомственную городскую конкурсную (аукционную) комиссию по разме-
щению заказа города Москвы в соответствии со структурным составом,
указанным в приложении 6 к настоящему Положению.
Порядок работы Межведомственной городской конкурсной (аукци-
онной) комиссии по размещению заказа города Москвы утверждается
Департаментом города Москвы по конкурентной политике.
4.2. При размещении заказов города Москвы второго уровня за-
казчики создают конкурсные (аукционные) комиссии по размещению за-
каза города Москвы в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о размещении заказов и правовыми актами горо-
да Москвы, устанавливающими требования к составам, видам и коли-
честву конкурсных (аукционных) комиссий по размещению заказов го-
рода Москвы, а также утверждают положение о конкурсной (аукцион-
ной) комиссии по размещению заказа города Москвы на основании ти-
пового положения, утвержденного Департаментом города Москвы по
конкурентной политике.
4.3. Конкурсные (аукционные) комиссии по размещению заказа
города Москвы первого и второго уровней должны иметь в своем сос-
таве не менее 50 процентов специалистов, прошедших профессиональ-
ную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения
заказов.
4.4. Порядок формирования Реестра членов конкурсных (аукцион-
ных) комиссий по размещению заказов города Москвы осуществляется в
порядке, определенном Правительством Москвы.
4.5. Порядок оценки деятельности членов конкурсных (аукцион-
ных) комиссий по размещению заказа города Москвы из числа госу-
дарственных гражданских служащих города Москвы, входящих в Реестр
членов конкурсных (аукционных) комиссий по размещению заказов го-
рода Москвы, и порядок их стимулирования по итогам такой оценки
устанавливаются Правительством Москвы.
5. Порядок заключения, исполнения контрактов, внесения изме-
нений в контракты и их расторжения
5.1. Заказчики:
5.1.1. Обеспечивают при внесении с помощью ЕАИСТ сведений о
контрактах в реестр контрактов, заключенных по итогам размещения
заказов, отражение в ЕАИСТ сведений, предусмотренных правовыми ак-
тами Департамента города Москвы по конкурентной политике, регули-
рующими порядок ведения реестра контрактов ЕАИСТ.
5.1.2. Предусматривают в проекте контракта не менее двух эта-
пов исполнения контракта с указанием параметров исполнения каждого
этапа, порядка приемки заказчиком поставляемых товаров, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг, проверки на соответствие их коли-
чества, комплектности, объема и качества требованиям, установлен-
ным в контракте, а также в соответствии с предметом размещения за-
каза порядка применения неустойки за несвоевременное исполнение
этапа контракта.
Установление заказчиком в проекте контракта одного этапа ис-
полнения контракта допускается, если поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг осуществляются единовременно в срок, не пре-
вышающий 60 календарных дней, либо срок выполнения работ, оказания
услуг не превышает 15 календарных дней.
5.1.3. Осуществляют поэтапный контроль за поставкой товаров,
выполнением работ, оказанием услуг с указанием в проектах контрак-
тов порядка проведения контроля и отражением исполнения контракта
(этапов контракта) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ЕАИСТ
в трехдневный срок с момента оформления соответствующих докумен-
тов.
5.1.4. Обеспечивают проверку банковских гарантий и поручи-
тельств, представляемых победителями торгов в качестве обеспечения
исполнения контракта, в порядке, установленном Правительством
Москвы.
5.1.5. Вносят изменения в контракты в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации о размещении заказов, и
расторгают контракты по соглашению сторон в порядке, определенном
Правительством Москвы.
5.1.6. Обязаны провести в порядке, установленном Правительст-
вом Москвы, претензионную работу с требованием оплаты неустойки
(штрафа, пени) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмот-
ренных контрактом.
5.2. Департамент финансов города Москвы ежеквартально в срок
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует
Контрольный комитет города Москвы и Департамент города Москвы по
конкурентной политике о принятых и исполненных бюджетных обяза-
тельствах по контрактам, заключенным получателями бюджетных
средств города Москвы на сумму, не превышающую установленного
Центральным банком Российской Федерации предельного размера расче-
тов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими
лицами по одной сделке.
6. Порядок осуществления контроля за размещением заказа горо-
да Москвы
6.1. Контрольный комитет города Москвы осуществляет контроль
за соблюдением законодательства Российской Федерации о размещении
заказов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о
размещении заказов, а также контроль в сфере планирования и испол-
нения заказа города Москвы в соответствии с правовыми актами Пра-
вительства Москвы.
6.2. Главное управление государственного финансового контроля
города Москвы:
6.2.1. Осуществляет последующий контроль за целевым, резуль-
тативным и эффективным использованием получателями средств бюджета
города Москвы при исполнении контрактов (этапов контрактов).
6.2.2. Осуществляет уведомление Контрольного комитета города
Москвы в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии
признаков административного правонарушения в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях и Ко-
дексом города Москвы об административных правонарушениях.
6.3. Государственная инспекция города Москвы по качеству
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:
6.3.1. Осуществляет контроль за исполнением условий контрак-
тов в части качества и безопасности сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия и качества оказания услуг по организа-
ции питания в учреждениях здравоохранения, образования и социаль-
ной сферы города Москвы.
6.3.2. Представляет в электронной форме в ЕАИСТ сведения о
результатах проведенных проверок исполнения условий контрактов
(п.6.3.1).
6.3.3. Осуществляет уведомление Контрольного комитета города
Москвы в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии
признаков административного правонарушения в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях и Ко-
дексом города Москвы об административных правонарушениях.
7. Мониторинг планирования и размещения заказа города Москвы
7.1. Департамент города Москвы по конкурентной политике сов-
местно с Контрольным комитетом города Москвы в соответствии с пра-
вовыми актами города Москвы осуществляют мониторинг планирования и
размещения заказа города Москвы, а также хода исполнения контрак-
тов, заключенных заказчиками по результатам размещения заказа го-
рода Москвы.
7.2. Департамент города Москвы по конкурентной политике в со-
ответствии с правовым актом Правительства Москвы ежегодно предс-
тавляет в Межведомственную комиссию по присвоению государственным
заказчикам города Москвы рейтинга эффективности и прозрачности
размещения государственного заказа города Москвы отчет для присво-
ения рейтинга государственным заказчикам города Москвы.
8. Методическое и организационное обеспечение заказа города
Москвы
8.1. Департамент города Москвы по конкурентной политике:
8.1.1. Осуществляет в рамках своей компетенции на постоянной
основе координацию, организационно-методическое руководство и ин-
формационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных
подразделений заказчиков города Москвы, отвечающих за размещение
заказов города Москвы, методическое руководство по обучению госу-
дарственных гражданских служащих города Москвы, работников и лиц,
ответственных за размещение заказа города Москвы.
8.1.2. Осуществляет подготовку и утверждение подлежащих обя-
зательному применению заказчиками разъяснений, методических реко-
мендаций, регламентов по вопросам размещения заказов города Моск-
вы, примерных форм документов, составляемых при размещении заказов
города Москвы.
8.2. Департамент науки, промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы по запросу заказчиков предоставляет методи-
ческие разъяснения и консультации по вопросам определения соот-
ветствия участников размещения заказа категории субъектов малого
предпринимательства и критериям (порядку) отнесения заказов города
Москвы к заказам на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, при производстве (выполнении, оказании) которых используют-
ся приоритетные продукты и технологии.
8.3. Заместители Мэра Москвы в Правительстве Москвы, осущест-
вляющие координацию деятельности соответствующей сферы городского
управления, руководители органов исполнительной власти города
Москвы и иные заинтересованные лица рассматривают и согласовывают
проекты методической документации (рекомендаций, регламентов, при-
мерных форм документов) по вопросам размещения заказа города Моск-
вы, а также по согласованию с Департаментом города Москвы по кон-
курентной политике в рамках своей компетенции самостоятельно осу-
ществляют разработку методической документации (рекомендаций, рег-
ламентов, примерных форм документов) по вопросам размещения заказа
города Москвы, отражающих соответствующую отраслевую специфику.
8.4. Руководители органов исполнительной власти города Москвы
обеспечивают контроль за формированием в подведомственных учрежде-
ниях планов-графиков размещения заказов города Москвы.
8.5. Управление государственной службы и кадров Правительства
Москвы совместно с органами исполнительной власти города Москвы
обеспечивает направление на профессиональную переподготовку, повы-
шение квалификации в сфере размещения заказа государственных граж-
данских служащих города Москвы в соответствии с государственным
заданием.
Приложение 1
к Положению
Функции
заказчиков и Департамента города Москвы по конкурентной политике
при размещении заказа города Москвы первого и второго уровней
__________________________________________________________________
N Функции Полномочия по
п/п реализации функции
_____________________
Заказы Заказы
города города
Москвы Москвы
первого второго
уровня уровня
__________________________________________________________________
1 2 3 4
__________________________________________________________________
1. Методическое и информационное
обеспечение системы размещения
заказов города Москвы:
1.1. Внесение в Департамент города Москвы Заказчик Заказчик
по конкурентной политике предложений
относительно примерной и
методической документации; форм
документов; форм контрактов;
методических указаний в сфере
размещения заказов; требований к
составам, видам и количеству
комиссий по размещению заказов
города Москвы и иные предложения
1.2. Техническое и организационное Департамент Департамент
обеспечение размещения заказов города города
города Москвы на официальном сайте Москвы по Москвы по
конкурент- конкурент-
ной полити- ной полити-
ке ке
2. Подготовка и планирование размещения
заказов города Москвы:
2.1. Формирование и утверждение плана- Заказчик Заказчик
графика размещения заказов города
Москвы по установленной форме
2.2. Определение способа размещения Заказчик Заказчик
заказов города Москвы, определение и
обоснование начальной (максимальной)
цены контракта, определение предмета
и существенных условий контракта
2.3. Согласование проведения закрытого Департамент -
конкурса или закрытого аукциона с города
уполномоченным на осуществление Москвы по
контроля в сфере размещения заказов конкурент-
федеральным органом исполнительной ной полити-
власти ке
2.4. Привлечение Департамент Заказчик
специализированной организации для города
осуществления функций по размещению Москвы по
заказа города Москвы путем конкурент-
проведения торгов (при ной полити-
необходимости) ке
2.5. Установление дополнительных Заказчик Заказчик
требований к участникам размещения
заказа в соответствии с частями 2, 3
статьи 11 Федерального закона от 21
июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд"
2.6. Установление требования о внесении Заказчик Заказчик
денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в
конкурсе, закрытом аукционе или
установление размера обеспечения
заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме
2.7. Установление требования об Заказчик Заказчик
обеспечении
исполнения контракта
2.8. Разработка конкурсной документации, Заказчик Заказчик
документации о закрытом аукционе,
документации об открытом аукционе в
электронной форме в соответствии с
примерной и методической
документацией, утверждаемой
Департаментом города Москвы по
конкурентной политике
2.9. Согласование соответствия Департамент -
разработанной города
заказчиком конкурсной документации, Москвы по
документации о закрытом аукционе, конкурент-
документации об открытом аукционе в ной полити-
электронной форме требованиям ке
примерной и методической
документации, утверждаемой
Департаментом города Москвы по
конкурентной политике
2.10. Утверждение конкурсной документации, Заказчик Заказчик
документации о закрытом аукционе,
документации об открытом аукционе в
электронной форме
2.11. Принятие решения об отказе заказ- Департамент -
чику в приеме заявки и размещении города
заказа города Москвы в случаях, Москвы по
предусмотренных Положением о сис- конкурент-
теме закупок города Москвы ной полити-
ке
2.12. Создание конкурсных (аукционных) Департамент Заказчик
комиссий по размещению заказа города города
Москвы Москвы по
конкурент-
ной полити-
ке
2.13. Принятие решения о замене члена Департамент Заказчик
конкурсной (аукционной) комиссии по города
размещению заказов города Москвы Москвы по
конкурент-
ной полити-
ке
3. Размещение заказов города Москвы
путем проведения конкурса, закрытого
аукциона или открытого аукциона в
электронной форме:
3.1. Направление предложений относительно Заказчик Заказчик
перечня организаций, которые вправе
выступать участниками размещения
закрытого конкурса или закрытого
аукциона, с приложением документов,
подтверждающих доступ к сведениям,
составляющим государственную тайну
3.2. Направление приглашений с целью Департамент -
принять участие в закрытом кон- города
курсе или закрытом аукционе Москвы по
конкурент-
ной полити-
ке
3.3. Размещение на официальном сайте Департамент Заказчик
извещения о проведении открытого города
конкурса или открытого аукциона в Москвы по
электронной форме и утвержденной конкурент-
конкурсной документации, ной полити-
документации об открытом аукционе в ке
электронной форме
3.4. Отказ от проведения конкурса, Заказчик Заказчик
закрытого аукциона или открытого
аукциона в электронной форме
3.5. Разъяснение заинтересованным лицам Заказчик Заказчик
положений конкурсной документации,
документации о закрытом аукционе,
документации об открытом аукционе в
электронной форме
3.6. Размещение на официальном сайте Департамент Заказчик
разъяснения положений конкурсной города
документации, документации об Москвы по
открытом аукционе в электронной конкурент-
форме в случае предоставления ной полити-
такого разъяснения ке
3.7. Подтверждение участнику размещения Департамент Заказчик
заказа города Москвы получения города
заявки на участие в конкурсе, Москвы по
поданной в электронной форме конкурент-
ной полити-
ке
3.8. Регистрация конвертов с заявками на Департамент Заказчик
участие в конкурсе и выдача расписок города
в их получении Москвы по
конкурент-
ной полити-
ке
3.9. Подписание протокола вскрытия Межведомс- Конкурсная
конвертов твенная го- (аукцион-
с заявками на участие в открытом родская ная) комис-
конкурсе конкурсная сия заказ-
(аукцион- чика по
ная) комис- размещению
сия по раз- заказа го-
мещению за- рода Моск-
каза города вы,
Москвы, Де- заказчик
партамент
города
Москвы по
конкурент-
ной полити-
ке,
заказчик
3.10. Размещение на официальном сайте Департамент Заказчик
протокола вскрытия конвертов с города
заявками на участие в открытом Москвы по
конкурсе конкурент-
ной полити-
ке
3.11. Осуществление аудиозаписи вскрытия Департамент Заказчик
конвертов с заявками на участие в города
открытом конкурсе Москвы по
конкурент-
ной полити-
ке
3.12. Проведение проверки соответствия Департамент Заказчик
участников размещения заказа города
требованиям, установленным статьей Москвы по
11 Федерального закона от 21 июля конкурент-
2005 г. N 94-ФЗ "О размещении ной полити-
заказов на поставки товаров, ке
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд"
3.13. Запрос у соответствующих органов и Департамент Заказчик
организаций сведений: города
- о соответствии участника Москвы по
требованиям, предусмотренным частью конкурент-
1 статьи 11 Федерального закона от ной полити-
21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О ке
размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд";
- в случае, если заказчиком
установлено требование, указанное в
части 2.1 статьи 11 Федерального
закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд", о вводе объекта
капитального строительства в
эксплуатацию, об акте приемки
объекта капитального
строительства, представляемом
при получении разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию
3.14. Проведение процедуры рассмот- Межведомс- Конкурсная
рения первых частей заявок и твенная го- (аукцион-
подписание протокола рассмот- родская ная) комис-
рения первых частей заявок на конкурсная сия заказ-
участие в открытом аукционе в (аукцион- чика по
электронной форме ная) комис- размещению
сия по раз- заказа го-
мещению за- рода Моск-
каза города вы,
Москвы, Де- заказчик
партамент
города
Москвы по
конкурент-
ной полити-
ке,
заказчик
3.15. Оформление и подписание протокола Межведомс- Конкурсная
рассмотрения заявок на участие в твенная го- (аукцион-
конкурсе родская ная) комис-
конкурсная сия заказ-
(аукцион- чика по
ная) комис- размещению
сия по раз- заказа го-
мещению за- рода Моск-
каза города вы,
Москвы, Де- заказчик
партамент
города
Москвы по
конкурент-
ной полити-
ке,
заказчик
3.16. Направление оператору электронной Департамент Заказчик
площадки протокола рассмотрения города
первых частей заявок на участие в Москвы по
открытом аукционе в электронной конкурент-
форме ной полити-
ке
3.17. Размещение на официальном сайте Межведомс- Конкурсная
протокола рассмотрения заявок на твенная го- (аукцион-
участие в конкурсе родская ная) комис-
конкурсная сия заказ-
(аукцион- чика по
ная) комис- размещению
сия по раз- заказа го-
мещению за- рода Моск-
каза города вы,
Москвы, Де- заказчик
партамент
города
Москвы по
конкурент-
ной полити-
ке,
заказчик
3.18. Направление участникам размещения Департамент Заказчик
заказа города Москвы, подавшим города
заявки на участие в открытом Москвы по
конкурсе, уведомлений о принятых конкурент-
комиссией решениях ной полити-
ке
3.19. Проведение процедуры рассмотрения Межведомс- Конкурсная
вторых частей заявок и подписание твенная го- (аукцион-
протокола подведения итогов родская ная) комис-
открытого аукциона в электронной конкурсная сия заказ-
форме (аукцион- чика по
ная) комис- размещению
сия по раз- заказа го-
мещению за- рода Моск-
каза города вы,
Москвы, Де- заказчик
партамент
города
Москвы по
конкурент-
ной полити-
ке,
заказчик
3.20. Оформление и подписание протокола Межведомс- Конкурсная
оценки и сопоставления заявок на твенная го- (аукцион-
участие в конкурсе родская ная) комис-
конкурсная сия заказ-
(аукцион- чика по
ная) комис- размещению
сия по раз- заказа го-
мещению за- рода Моск-
каза города вы,
Москвы, Де- заказчик
партамент
города
Москвы по
конкурент-
ной полити-
ке,
заказчик
3.21. Размещение на электронной площадке Департамент Заказчик
протокола подведения итогов города
открытого аукциона в электронной Москвы по
форме конкурент-
ной полити-
ке
3.22. Размещение на официальном сайте Департамент Заказчик
протокола оценки и сопоставления города
заявок на участие в конкурсе Москвы по
конкурент-
ной полити-
ке
3.23. Передача победителю конкурса Заказчик Заказчик
протокола
оценки и сопоставления заявок на
участие
в конкурсе
3.24. Оформление и подписание протокола Межведомс- -
рассмотрения заявок на участие в твенная го-
закрытом аукционе, протокола родская
закрытого аукциона и их направление конкурсная
в уполномоченный на осуществление (аукцион-
контроля в сфере размещения заказов ная) комис-
федеральный орган исполнительной сия по раз-
власти и участникам размещения мещению за-
заказа каза города
Москвы, Де-
партамент
города
Москвы по
конкурент-
ной полити-
ке
3.25. Принятие решения об объявлении Заказчик Заказчик
повторных торгов, изменении условий
торгов
3.26. Принятие решения об отстранении Межведомс- Конкурсная
участника от участия в конкурсе, твенная го- (аукцион-
закрытом аукционе или открытом родская ная) комис-
аукционе в электронной форме конкурсная сия заказ-
(аукцион- чика по
ная) комис- размещению
сия по раз- заказа го-
мещению за- рода Моск-
каза города вы
Москвы
4. Размещение заказов города Москвы без Заказчик Заказчик
проведения торгов:
4.1. Утверждение документов по запросу - Заказчик
котировок
4.2. Размещение извещения о проведении - Заказчик
запроса котировок на официальном
сайте, а также направление его
лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг, предусмотренных извещением
4.3. Подтверждение получения котировочной - Заказчик
заявки, поданной в электронной форме
4.4. Регистрация котировочных заявок и - Заказчик
выдача расписок в их получении
4.5. Продление срока подачи котировочных - Заказчик
заявок
4.6. Размещение на официальном сайте - Заказчик
извещения о продлении срока подачи
котировочных заявок
4.7. Оформление, подписание и размещение - Конкурсная
на официальном сайте протокола (аукцион-
рассмотрения и оценки ная) комис-
котировочных заявок сия заказ-
чика по
размещению
заказа го-
рода Моск-
вы,
заказчик
4.8. Передача протокола рассмотрения и - Заказчик
оценки
котировочных заявок победителю в
проведении запроса котировок
4.9. Принятие решения о проведении - Заказчик
повторного запроса котировок,
изменении условий запроса
котировок
4.10. Уведомление органа исполнительной Заказчик Заказчик
власти города Москвы,
уполномоченного на осуществление
контроля в сфере размещения заказов,
о размещении заказа у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика)
4.11. Согласование с органом Заказчик Заказчик
исполнительной власти города Москвы,
уполномоченным на осуществление
контроля в сфере размещения
заказов, размещения заказа у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)
5. Заключение контрактов:
5.1. Оформление и направление проекта Заказчик Заказчик
контракта участнику размещения
заказа, с которым заключается
контракт
5.2. Отказ от заключения контракта в Заказчик Заказчик
порядке и по основаниям, которые
определены законодательством
Российской Федерации о размещении
заказов
5.3. Признание участника размещения Заказчик Заказчик
заказа уклонившимся от заключения (по откры- (по откры-
контракта тым аукцио- тым аукцио-
нам в нам в
электронной электронной
форме - форме -
оператор оператор
электронной электронной
торговой торговой
площадки) площадки)
5.4. Составление и подписание протокола Заказчик Заказчик
отказа от заключения контракта
5.5. Размещение протокола отказа от Заказчик Заказчик
заключения контракта на официальном
сайте
5.6. Передача экземпляра протокола отказа Заказчик Заказчик
от заключения контракта лицу, с
которым заказчик отказывается
заключить контракт
5.7. Удержание обеспечения заявки на Заказчик Заказчик
участие в торгах (по откры- (по откры-
тым аукцио- тым аукцио-
нам в нам в
электронной электронной
форме - форме -
оператор оператор
электронной электронной
торговой торговой
площадки) площадки)
5.8. Заключение контрактов по итогам Заказчик Заказчик
конкурсов, закрытых аукционов,
открытых аукционов в электронной
форме, запросов котировок в соот-
ветствии с условиями конкурсной
документации, документации о зак-
рытом аукционе, документации об
открытом аукционе в электронной
форме, запросом котировок и заяв-
кой, поданной участником размеще-
ния заказа, с которым заключается
контракт, а также заключение
контрактов по итогам размещения
заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)
5.9. Проверка заказчиками города Москвы Заказчик Заказчик
банковских гарантий и поручительств,
представляемых победителями торгов в
качестве обеспечения исполнения
контракта
5.10. Направление с помощью ЕАИСТ све- Заказчик Заказчик
дений о заключенных контрактах,
информации об их изменении и ис-
полнении в федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляю-
щий правоприменительные функции
по кассовому обслуживанию испол-
нения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, для регист-
рации в Реестре контрактов, зак-
люченных от имени Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных контрак-
тов, заключенных от имени муници-
пального образования, а также
гражданско-правовых договоров фе-
деральных бюджетных учреждений,
бюджетных учреждений субъектов
Российской Федерации, муниципаль-
ных бюджетных учреждений
5.11. Сведения по контрактам, их Департамент -
изменении, исполнении и расторжении, города
заключенным по результатам Москвы по
проведения закрытых торгов или конкурент-
сведения по заключенным контрактам ной полити-
на основании пункта 4 части 2 статьи ке
55 Федерального закона от 21 июля
2005 г. N 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд"
5.12. Информирование с помощью ЕАИСТ Заказчик Заказчик
Контрольного комитета города Москвы
и Департамента города Москвы по
конкурентной политике о нарушениях
победителями конкурсов, закрытых
аукционов, открытых аукционов в
электронной форме, запросов
котировок сроков подписания
контрактов и/или об отказе от
подписания контрактов с
предложениями
5.13. Внесение в ЕАИСТ сведений об Заказчик Заказчик
исполнении контракта (этапа
контракта) поставщиком
(исполнителем, подрядчиком)
5.14. Ведение претензионной работы по Заказчик Заказчик
контракту, а также внесение в ЕАИСТ
сведений о начале и ходе ведения
претензионной работы по контракту
5.15. Учет сведений о контрактах в Департамент Департамент
автоматизированном режиме с города города
помощью ЕАИСТ Москвы по Москвы по
конкурент- конкурент-
ной полити- ной полити-
ке ке
6. Отчетность в сфере размещения заказа
города Москвы:
6.1. Направление с помощью ЕАИСТ в Заказчик Заказчик
Департамент города Москвы по
конкурентной политике информации о
планируемых и фактических объемах
размещенного в прошедшем квартале
(году) заказа с учетом способов его
размещения
6.2. Хранение протоколов, составляемых Департамент Заказчик
при проведении процедур размеще- города
ния заказа города Москвы, заявок Москвы по
на участие в соответствующих про- конкурент-
цедурах, документации о торгах со ной полити-
всеми изменениями и разъяснения- ке
ми, а также аудиозаписей заседа-
ний конкурсных аукционных) комис-
сий по размещению заказов города
Москвы
6.3. Осуществление иных полномочий по Департамент Заказчик
размещению заказа города Москвы в города
соответствии с законодательством Москвы по
Российской Федерации и правовыми конкурент-
актами города Москвы ной полити-
ке
Приложение 2
к Положению
Примерная форма решения
заказчика о проведении торгов
На бланке организации
Исх. N ___
Дата
ПРИКАЗ
Решение о проведении торгов
на __________________________________________
(наименование предмета размещения заказа)
В соответствии с ______________ (указываются основания разме-
щения заказа: наличие в плане-графике размещения заказов города
Москвы, номер правового акта Правительства Москвы (при наличии),
поручение Мэра Москвы (при наличии) и иные основания) приказываю:
1. Утвердить следующие условия размещения заказа (заполняется
по каждому лоту):
1.1. Предмет торгов ___________
1.2. Начальная (максимальная) цена государственного контракта
или гражданско-правового договора, заключенного государственным
заказчиком от имени города Москвы, или гражданско-правового дого-
вора бюджетного учреждения города Москвы (далее - контракт)______.
1.3. Начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) ра-
боты ___________ (в случае, если в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" заказчик вправе указать в документации о тор-
гах начальную (максимальную) цену единицы работы и (или) услуги).
1.4. Начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой за-
пасной части) _______________ (в случае, если в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд" заказчик вправе указать в доку-
ментации о торгах начальную (максимальную) цену запасных частей
(каждой запасной части).
1.5. Источник финансирования заказа (бюджет города Москвы,
средства бюджетного учреждения города Москвы, внебюджетные источ-
ники финансирования).
Лимит(ы) _____________ и год(ы) финансирования заказа
_______, код(ы) КБК ______, код(ы) ОКДП __________.
1.6. Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг ______________ (в случае размещения заказа на
период более одного года указать основания в соответствии с Прави-
лами принятия решений о заключении долгосрочных государственных
(муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с
длительным производственным циклом, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 978).
1.7. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукцио-
не) ______ (в рублях и % от начальной (максимальной) цены контрак-
та).
1.8. Размер обеспечения исполнения контракта ______ (в рублях
и % от начальной (максимальной) цены контракта).
Дополнительный размер обеспечения гарантии поставщика в слу-
чае поставок новых машин и оборудования, начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота) на поставки которых составляет 50 мил-
лионов рублей и более, поставок оборудования из числа медицинских
изделий _________________ (в рублях и % от начальной (максималь-
ной) цены контракта).
1.9. Наличие штрафных санкций к исполнителю за ненадлежащее
исполнение контракта и их размер ____________.
1.10. Форма, срок и порядок оплаты поставок товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг, в том числе размер аванса ________% от
цены контракта (в случае, если выплата аванса предусмотрена) и
предельные сроки выплаты аванса____________.
1.11. Способ размещения заказа с указанием обоснования (обос-
нование выбора способа размещения заказа (форма торгов: открытый
(закрытый) конкурс, открытый аукцион в электронной форме, закрытый
аукцион) со ссылкой на соответствующие статьи Федерального закона
от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд" и код по Общероссийскому классификатору видов эко-
номической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с учетом перечня
товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполне-
ние, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона).
2. Установить, что разделение на лоты производится на следую-
щих основаниях: _______________ (указывается мотивированное обос-
нование разделения предмета закупки на лоты) - при наличии нес-
кольких лотов.
3. Принять к сведению, что:
3.1. Документация о торгах разработана специализированной ор-
ганизацией ______________, соответствует примерным формам докумен-
тации по размещению заказа и состоит из:
3.1.1. Информационной карты.
3.1.2. Технической части (проектной документации, специфика-
ции и т.д.).
3.1.3. Обоснования начальной (максимальной) цены контракта в
соответствии со статьей 19.1 Федерального закона от 21 июля
2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд".
3.1.4. Проекта контракта.
3.2. Получены следующие согласования (указываются необходимые
согласования):
3.2.1. Москомэкспертизы (от ________ N ______, Ф.И.О., долж-
ность подписавшего согласование) (приложение __).
3.2.2. Распоряжение от ________ N ___ об утверждении проекта
и сводного сметного расчета (при размещении заказов на строитель-
ство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов)
(приложение ___).
3.2.3. Другие (указываются другие требующиеся и имеющиеся
согласования) (приложение __).
4. Ответственным за подготовку к проведению торгов (наимено-
вание предмета размещаемого заказа) назначить _________ (Ф.И.О.,
должность ответственного представителя заказчика).
5. В случае если торги относятся к первому уровню:
____________ (указываются Ф.И.О., должность ответственного
представителя заказчика) подготовить и направить в установленном
порядке в срок до _____________ в Департамент города Москвы по
конкурентной политике заявку на проведение __________ (указывается
наименование предмета размещаемого заказа) в соответствии с ут-
вержденным планом-графиком размещения заказов города Москвы (торги
N ________ - указывается номер регистрации торгов в плане-графике
размещения заказов города Москвы) или в случае если торги не вклю-
чены в план-график размещения заказов города Москвы - либо в соот-
ветствии с решением заместителя Мэра Москвы в Правительстве Моск-
вы,осуществляющего координацию деятельности соответствующей сферы
городского управления, а в отношении заказчиков, не входящих в
комплексы городского управления, - по решению Мэра Москвы; либо в
связи с принятием правового акта Правительства Москвы; либо в свя-
зи с изменением в установленном порядке государственной программы
города Москвы).
В случае если торги относятся ко второму уровню:
_______________ (указываются Ф.И.О., должность ответственного
представителя заказчика) в срок до _____________ обеспечить в ус-
тановленном порядке размещение заказа на ______ (указывается наи-
менование предмета размещаемого заказа) в соответствии с пла-
ном-графиком размещения заказов города Москвы (торги N _____ -
указывается номер торгов в плане-графике размещения заказов города
Москвы).
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
__________________ (указывается по решению заказчика).
Руководитель Ф.И.О.
Приложение 3
к Положению
Требования
к структуре технического задания
В техническое задание включаются:
1) предмет торгов;
2) начальная (максимальная) цена контракта;
3) источник финансирования;
4) код бюджетной классификации Российской Федерации;
5) краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых ус-
луг и поставляемых товаров;
6) количество поставляемого товара выполняемых работ и услуг
для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента;
7) сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения,
требования к выполнению;
8) общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, пос-
тавке товаров, требования по объему гарантий качества, требования
по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа;
9) требования к качественным характеристикам работ и услуг,
требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе
подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.
Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к
комплектности (объемам) поставки. В случае указания на товарный
знак - параметры эквивалентности (конкретные показатели этого то-
вара), за исключением случаев несовместимости товаров, на которых
размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком,
а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и
расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказ-
чиком, в соответствии с технической документацией на указанные ма-
шины и оборудование;
10) требования соответствия нормативным документам (лицензии,
допуски, разрешения, согласования);
11) сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки това-
ров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды вы-
полнения условий контракта;
12) порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки това-
ров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты
авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий конт-
ракта;
13) качественные и количественные характеристики поставляемых
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление кото-
рых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание пот-
ребности заказчика. При этом не допустима излишняя детализация па-
раметров, не влияющих на реализацию потребности в целом, приводя-
щая к ограничению количества потенциальных участников торгов.
Приложение 4
к Положению
Требования
к структуре и разделам контракта
1. Требования к структуре и разделам контракта.
В контракт включаются:
1) наименование сторон и основания заключения контракта;
2) предмет контракта;
3) цена контракта и порядок расчета цены;
4) сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
5) порядок приемки поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг;
6) права и обязанности сторон;
7) гарантии;
8) ответственность сторон;
9) обеспечение исполнения контракта;
10) порядок урегулирования споров;
11) срок действия, порядок изменения и расторжения контракта;
12) прочие условия;
13) реквизиты и подписи сторон.
1.1. По контракту на выполнение строительных работ помимо
требований, предусмотренных пунктом 1 настоящего приложения, пре-
дусматриваются статьи, регламентирующие:
1) обеспечение строительства материалами и оборудованием;
2) порядок выполнения работ;
3) гарантии качества;
4) охрана строительной площадки;
5) страхование объекта строительства.
1.2. По контракту на поставку машин и оборудования помимо
требований, предусмотренных пунктом 1 настоящего приложения, пре-
дусматриваются статьи, регламентирующие требования заказчика к га-
рантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслужи-
вание товара в гарантийный срок.
1.3. По контракту на поставку новых машин и оборудования по-
мимо требований, предусмотренных пунктом 1 настоящего приложения,
предусматриваются статьи, регламентирующие требование о предостав-
лении гарантии производителя данного товара и к сроку действия та-
кой гарантии. Предоставление такой гарантии должно осуществляться
вместе с товаром.
1.4. По контракту на поставку машин и оборудования стоимостью
50 миллионов рублей и более (исходя из начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота), а также на поставку оборудования из
числа медицинских изделий помимо требований, предусмотренных пунк-
тами 1, 1.2. и 1.3 настоящего приложения, предусматриваются
статьи, регламентирующие:
1) определение обязательств по контракту, которые должны быть
обеспечены;
2) установление обязательства о предоставлении вместе с това-
ром обеспечения гарантии поставщика на товар в размере от 2 до 10
процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
2. Требования к разделам контракта.
2.1. В преамбуле контракта указываются:
1) в отношении заказчика: наименование заказчика; название и
реквизиты документа, устанавливающего компетенцию заказчика; фами-
лия, имя, отчество уполномоченного представителя, наименование и
реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя;
2) в отношении поставщика: полное наименование, организацион-
но-правовая форма, основной государственный регистрационный номер
(ОГРН), местонахождение юридического лица; фамилия, имя, отчество,
основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП); фамилия, имя, отчество, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность, место жительства физического ли-
ца; сведения о документе, удостоверяющем личность представителя,
наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия
уполномоченного представителя;
3) способ размещения заказа, реквизиты документа, подтвержда-
ющего основание для заключения контракта.
2.2. Предмет контракта.
Указывается наименование поставляемых товаров, оказываемых
услуг, выполняемых работ и количество товаров (объем работ, ус-
луг).
2.3. Цена контракта и порядок расчетов.
Указываются:
1) общая стоимость всех поставляемых товаров, оказываемых ус-
луг, выполняемых работ, а также налог на добавленную стоимость
(НДС);
2) возможность выплаты аванса, порядок, сроки и условия его
выплаты.
2.4. Порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг.
Указываются:
1) сроки выполнения обязательств с составлением календарного
плана;
2) место выполнения обязательств, условия исполнения, требо-
вания к качеству и техническим характеристикам, объемам поставляе-
мых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
3) возможность привлечения субподрядчиков;
4) требования к упаковке и маркировке товаров с указанием
ГОСТ и/или других нормативных и технических документов, наличие
предусмотренных законодательством документов по результатам оценки
соответствия обязательным требованиям;
5) порядок и объем передаваемой сопроводительной документа-
ции;
6) порядок контроля заказчиком исполнения контракта поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком), порядок отражения исполнения
контрактов (этапов контрактов) поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком), включая порядок и сроки составления актов и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств.
2.5. Права и обязанности сторон.
2.5.1. Предусматриваются права заказчика:
1) требовать от поставщика, исполнителя, подрядчика надлежа-
щего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта;
2) требовать представления надлежащим образом оформленных до-
кументов;
3) запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обя-
зательств;
4) осуществлять контроль за порядком и сроками поставки това-
ров, выполнения работ, оказания услуг.
2.5.2. Предусматривается обязанность заказчика своевременно
принять и оплатить поставку товаров, выполненные работы, оказанные
услуги.
2.5.3. Предусматриваются права поставщика (исполнителя, под-
рядчика):
1) требовать подписания документов об исполнении им обяза-
тельств от заказчика;
2) требовать своевременной оплаты исполненных им обязатель-
ств.
2.5.4. Предусматриваются обязанности поставщика (исполнителя,
подрядчика):
1) своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства;
2) представить по запросу заказчика в сроки, указанные в та-
ком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств;
3) представить заказчику сведения об изменении своего факти-
ческого местонахождения;
4) предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг;
5) возвратить сумму излишне полученных денежных средств в
случае установления контролирующими органами фактов оплаты заказ-
чиком товаров (работ, услуг) сверх фактически поставленного коли-
чества товаров (объема выполненных работ, оказанных услуг), ис-
пользования при выполнении работ (оказании услуг) материалов, не
предусмотренных сметами (техническими заданиями) к контрактам, из-
менения способа выполнения работ (оказания услуг) в отсутствие со-
ответствующих согласований с заказчиком.
2.5.5. Предусматриваются гарантии поставщика, что на момент
заключения контракта:
1) в отношении него не проводится процедура ликвидации, от-
сутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об
открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, а также размер задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год
не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;
2) отсутствует обременение обязательствами имущественного ха-
рактера, способными помешать исполнению обязательств по контракту;
3) отсутствует нарушение за последние два года договорных
обязательств и причинение ущерба (либо причиненный ущерб погашен)
по аналогичным контрактам;
4) является субъектом малого предпринимательства (для конт-
рактов, заключаемых по итогам торгов, проводимых у субъектов мало-
го предпринимательства).
2.6. Ответственность сторон.
Устанавливается:
1) ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) в ви-
де неустойки за неисполнение в срок обязательства;
2) ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за
несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежа-
щего подрядчику или его контрагентам имущества и/или строительного
мусора в виде неустойки;
3) ответственность заказчика в виде неустойки за неисполнение
в срок обязательства.
2.7. Обеспечение исполнения контракта.
Указывается форма и условия предоставления обеспечения испол-
нения контракта.
2.8. Порядок урегулирования споров.
Указывается порядок ведения претензионной работы и рассмотре-
ния споров.
2.9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Указываются юридические и фактические адреса, банковские рек-
визиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса заказчика и
поставщика (исполнителя, подрядчика), ИНН, ОГРН.
Приложение 5
к Положению
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности,
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере,
упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых
предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме
Приложение к первой части заявки
1. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных харак-
теристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о то-
варе, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме:
________________________________________________________________________________________________________
N Наименование Указание на Технические характеристики Ед.изм. Сведения о
п/п товара товарный ____________________________________________ сертификации
знак Требуемый Требуемое Значение,
(модель, параметр значение предлагаемое
производи- участником
тель)
________________________________________________________________________________________________________
1.
2.
Примечание:
Данная форма является рекомендованной для участника размещения заказа города Москвы, однако участ-
ник размещения заказа вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требу-
емых сведений является основанием для отклонения участника размещения заказа города Москвы в соответс-
твии с частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Порядок заполнения формы
1. Графы "Наименование товара", "Требуемый параметр", "Требуемое значение" и "Ед. изм." заполняются
заказчиком, специализированной организацией при разработке документации об открытом аукционе в электрон-
ной форме.
В графе "Наименование товара" должны быть перечислены все товары (оборудование, материалы), необхо-
димые для выполнения работ по предмету заказа.
В графе "Требуемое значение" указываются конкретные значения характеристик товара в виде диапазона
допустимых значений.
2. Графа "Указание на товарный знак (модель, производитель)" заполняется заказчиком, специализиро-
ванной организацией в соответствии с технической частью (техническим заданием) документации об открытом
аукционе в электронной форме.
3. Графа "Значение, предлагаемое участником" заполняется участником размещения заказа и содержит
технические характеристики предлагаемого к поставке товара, а также указание на товарный знак (при его
наличии); в случае, если предлагаемый товар состоит из нескольких позиций или собирается из комплектую-
щих, необходимо указание на товарные знаки (при их наличии) для всех позиций и комплектующих, входящих в
состав предлагаемого к поставке товара; данные сведения обязательны к представлению в соответствии с
частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
4. Графа "Сведения о сертификации" заполняется участником размещения заказа в случае наличия требо-
ваний о сертификации продукции в документации об открытом аукционе в электронной форме (в соответствии с
законодательством РФ).
Приложение 6
к Положению
Структурный состав Межведомственной городской конкурсной
(аукционной) комиссии по размещению заказа города Москвы
Председатель:
1. Руководитель/заместитель руководителя заказчика (в соот-
ветствии с предметом проводимых торгов)
Заместитель председателя:
2. Начальник Управления/отдела Департамента города Москвы по
конкурентной политике
Члены комиссии:
3. Представитель заказчика
4. Представитель Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы (при проведении торгов на пос-
тавку товаров, выполнение работ, оказание услуг, при производстве
(выполнении, оказании) которых используются приоритетные продукты
и технологии)
5. Представитель Департамента города Москвы по конкурентной
политике.
6. Представитель Департамента города Москвы по конкурентной
политике.
7. Представитель общественных организаций (по согласованию) в
соответствии с предметом проводимых торгов
8. Представитель организации, оказывающей городу услуги по
исполнению функций технического заказчика в соответствии с предме-
том проводимых торгов
Ответственный секретарь:
9. Представитель Департамента города Москвы по конкурентной
политике.
--------------------------------
<*> Представители организации вводятся в состав Межведомс-
твенной городской конкурсной (аукционной) комиссии по размещению
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков согласно направленным обращениям в соответствии с
предметом проводимых торгов.
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 24 февраля 2012 г. N 67-ПП
Перечень правовых актов (отдельных положений правовых актов)
Правительства Москвы, признаваемых утратившими силу
1. Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства
Москвы от 10 августа 1998 г. N 713-РЗП "О дополнительных мерах по
организации конкурсного размещения заказов".
2. Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 5 июля
2001 г. N 598-РП "О конкурсе на размещение городского заказа".
3. Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 9 августа
2001 г. N 722-РП "О конкурсе на размещение городского заказа".
4. Постановление Правительства Москвы от 21 октября 2003 г.
N 875-ПП "О формах и методах работы Комплекса социальной сферы
Правительства Москвы по эффективному использованию бюджетных
средств при формировании, размещении и исполнении городских госу-
дарственных заказов".
5. Постановление Правительства Москвы от 6 июля 2004 г.
N 450-ПП "О дополнительных мерах по обеспечению эффективного ис-
пользования бюджетных средств при формировании, размещении и ис-
полнении городского государственного заказа и создании Единого ре-
естра контрактов и торгов города Москвы".
6. Постановление Правительства Москвы от 1 марта 2005 г.
N 102-ПП "О развитии системы организации и проведения конкурсов и
аукционов в городе Москве, приоритетах и задачах на 2005 год".
7. Распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы от 30 марта 2005 г. N 58-РЗМ "Об утверждении состава
Конкурсной комиссии Комплекса экономической политики и развития
города Москвы по размещению городских государственных заказов на
капитальный ремонт объектов культового назначения - памятников ис-
тории и культуры города Москвы".
8. Постановление Правительства Москвы от 1 ноября 2005 г.
N 859-ПП "Об установлении звания "Поставщик товаров, работ, услуг
для города Москвы".
9. Постановление Правительства Москвы от 29 ноября 2005 г.
N 942-ПП "О ходе внедрения автоматизированной информационной сис-
темы ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы".
10. Постановление Правительства Москвы от 13 декабря 2005 г.
N 1030-ПП "О совершенствовании порядка размещения государственного
заказа".
11. Распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы от 26 декабря 2005 г. N 369-РЗМ "О размещении городс-
кого государственного заказа на поставку горюче-смазочных материа-
лов, техническое обслуживание и ремонт автомобилей".
12. Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г.
N 1063-ПП "О порядке формирования и ведения Реестра продукции,
поставляемой по городскому государственному заказу города Москвы".
13. Постановление Правительства Москвы от 28 февраля 2006 г.
N 128-ПП "О создании в префектурах административных округов города
Москвы подразделений по организации и проведению конкурсов и аук-
ционов".
14. Распоряжение заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы от 10 марта 2006 г. N 49-РЗМ "О Единой комиссии по размеще-
нию государственного заказа".
15. Постановление Правительства Москвы от 13 июня 2006 г.
N 386-ПП "О ходе развития системы размещения государственного за-
каза города Москвы".
16. Распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы от 20 октября 2006 г. N 225-РЗМ "О формировании Единой
городской комиссии по размещению государственного заказа на работы
по созданию, реставрации, реконструкции, ремонту и содержанию зе-
леных насаждений в городе Москве".
17. Постановление Правительства Москвы от 12 декабря 2006 г.
N 982-ПП "О Реестре специалистов города Москвы по размещению госу-
дарственного заказа".
18. Постановление Правительства Москвы от 19 декабря 2006 г.
N 997-ПП "Об утверждении порядка использования электронной цифро-
вой подписи органами исполнительной власти города Москвы и госу-
дарственными заказчиками при размещении государственного заказа
города Москвы".
19. Распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы от 22 января 2007 г. N 6-РЗМ "О внесении изменений в
распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Моск-
вы от 20 октября 2006 г. N 225-РЗМ".
20. Постановление Правительства Москвы от 31 июля 2007 г.
N 642-ПП "О развитии Единой торговой площадки города Москвы".
21. Постановление Правительства Москвы от 4 декабря 2007 г.
N 1033-ПП "О внесении изменений и дополнений в постановления Пра-
вительства Москвы от 13 декабря 2005 г. N 1030-ПП, от 13 июня
2006 г. N 386-ПП, от 31 июля 2007 г. N 642-ПП".
22. Пункты 2.5.3 и 2.14 приложения 2 к постановлению Прави-
тельства Москвы от 18 декабря 2007 г. N 1097-ПП "О возложении на
Комитет по контролю и регулированию инвестиционных программ города
Москвы дополнительных функций и его преобразовании в Контрольный
комитет города Москвы".
23. Распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы от 11 апреля 2008 г. N 21-РЗМ "Об утверждении Реестра
продукции, поставляемой по государственному заказу города Москвы
на 2008 год".
24. Пункт 1.3 постановления Правительства Москвы от 22 апреля
2008 г. N 323-ПП "О внесении изменений и дополнений в постановле-
ния Правительства Москвы в связи с созданием Управления делами Мэ-
ра и Правительства Москвы".
25. Постановление Правительства Москвы от 12 августа 2008 г.
N 733-ПП "О вводе в промышленную эксплуатацию модернизированной
Автоматизированной информационной системы ведения Единого реестра
контрактов и торгов города Москвы".
26. Пункты 4, 9 постановления Правительства Москвы от 18 но-
ября 2008 г. N 1050-ПП "О дополнительных мерах по осуществлению
контроля за размещением государственных заказов".
27. Постановление Правительства Москвы от 10 декабря 2008 г.
N 1132-ПП "О внесении изменений в постановления Правительства
Москвы от 13 июня 2006 г. N 386-ПП и от 31 июля 2007 г. N 642-ПП".
28. Постановление Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г.
N 1250-ПП "О внесении изменений в отдельные правовые акты Прави-
тельства Москвы".
29. Распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы от 7 мая 2009 г. N 45-РЗМ "Об утверждении реестров
продукции, поставляемой по государственному заказу города Москвы,
на 2009, 2010 и 2011 годы".
30. Постановление Правительства Москвы от 12 мая 2009 г.
N 429-ПП "О дополнительных мерах по обеспечению размещения госу-
дарственного заказа в городе Москве среди субъектов малого предп-
ринимательства".
31. Пункт 4.11.5 постановления Правительства Москвы от 30 ию-
ня 2009 г. N 658-ПП "О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Москвы от 18 декабря 2007 г. N 1097-ПП и иные правовые
акты Правительства Москвы".
32. Постановление Правительства Москвы от 8 сентября 2009 г.
N 974-ПП "О внесении изменений в отдельные правовые акты Прави-
тельства Москвы в части совершенствования порядка ведения и предс-
тавления отчетности по Реестру продукции, поставляемой по госу-
дарственному заказу города Москвы".
33. Постановление Правительства Москвы от 29 сентября 2009 г.
N 1052-ПП "О мерах по актуализации информации о государственных
контрактах в Единой автоматизированной информационной системе тор-
гов города Москвы".
34. Распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы от 27 октября 2009 г. N 95-РЗМ "О формировании Межве-
домственной городской конкурсной (аукционной) комиссии по размеще-
нию заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд города Москвы".
35. Постановление Правительства Москвы от 10 ноября 2009 г.
N 1244-ПП "О внесении изменений в правовые акты Правительства
Москвы".
36. Постановление Правительства Москвы от 19 января 2010 г.
N 22-ПП "О повышении ответственности государственных заказчиков и
дальнейшем развитии автоматизированной системы размещения госу-
дарственного заказа в городе Москве".
37. Постановление Правительства Москвы от 13 апреля 2010 г.
N 315-ПП "О мерах по развитию системы контроля за исполнением
(расторжением) государственных контрактов".
38. Пункт 6.3 постановления Правительства Москвы от 15 июня
2010 г. N 492-ПП "О полномочиях и функциях органов исполнительной
власти в рамках ведения Реестра деловой репутации партнеров Прави-
тельства Москвы".
39. Постановление Правительства Москвы от 29 июня 2010 г.
N 545-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Моск-
вы от 29 сентября 2009 г. N 1052-ПП".
40. Постановление Правительства Москвы от 27 июля 2010 г.
N 596-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Моск-
вы от 19 января 2010 г. N 22-ПП".
41. Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2010 г.
N 1107-ПП "О порядке совершенствования размещения заказов для нужд
заказчиков города Москвы в 2011 году".
42. Постановление Правительства Москвы от 18 января 2011 г.
N 6-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 13 декабря 2005 г. N 1030-ПП".
43. Постановление Правительства Москвы от 21 апреля 2011 г.
N 149-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Моск-
вы от 28 декабря 2010 г. N 1107-ПП".
44. Постановление Правительства Москвы от 12 июля 2011 г.
N 309-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Моск-
вы от 29 сентября 2009 г. N 1052-ПП".
45. Постановление Правительства Москвы от 19 июля 2011 г.
N 323-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Моск-
вы от 13 декабря 2005 г. N 1030-ПП".
- Постановление Правительства Москвы № 349-ПП от 16 июня 2015 года
- О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2012 г. N 67-ПП
- Постановление Правительства Москвы № 100-ПП от 5 марта 2014 года
- О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 22 сентября 2009 г. N 1018-ПП и от 24 февраля 2012 г. N 67-ПП
- Постановление Правительства Москвы № 735-ПП от 13 ноября 2013 года
- О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2012 г. N 67-ПП
- Постановление Правительства Москвы № 480-ПП от 23 июля 2013 года
- О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2012 г. N 67-ПП и признании утратившими силу правовых актов Правительства Москвы
- Постановление Правительства Москвы № 276-ПП от 30 апреля 2013 года
- О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2012 г. N 67-ПП
- Постановление Правительства Москвы № 35-ПП от 30 января 2013 года
- О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 27 февраля 2012 г. N 68-ПП и от 24 февраля 2012 г. N 67-ПП
- Постановление Правительства Москвы № 736-ПП от 17 декабря 2012 года
- О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2012 г. N 67-ПП
- Постановление Правительства Москвы № 405-ПП от 16 августа 2012 года
- О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 22 января 2008 г. N 60-ПП и от 24 февраля 2012 г. N 67-ПП
- Постановление Правительства Москвы № 244-ПП от 29 мая 2012 года
- О мерах по реализации постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2012 г. N 67-ПП
